Итоговое практическое. Адрес город N
 Скачать 21.29 Kb.
|
|
Угловой штамп (при наличии) Муниципальное казенное учреждение города N «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Адрес: город N 02.03.2021 исх. __________ ПРЕТЕНЗИЯ Между ООО «Технология» (далее - подрядчик) и Муниципальным казенным учреждением города N «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее - заказчик) заключен муниципальный контракт N 1 от 30.04.2019 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в левобережной части города N (далее - Контракт). Согласно пункту 1.2 Контракта подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по нанесению дорожной разметки в левобережной части города N в объеме согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 5 к Контракту) с использованием товаров согласно Приложению № 6 к контракту. Место выполнения работ: левобережная часть города N, согласно технического задания. Работы подрядчиком выполнены в установленный контрактом срок и приняты заказчиком на основании Акта N 28 от 30.09.2020. Пунктом 8.3 контракта установлен срок оплаты в течении 20 дней после подписания документа о приемке. Заказчик своевременно оплатил подрядчику 12.10.2020 сумму 23 536 584,23 руб., о чем свидетельствует платежное поручение N 4665 от 12.10.2020. Согласно пункта 2.1 цена контракта установлена на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 19.04.2019 и расчета стоимости работ (Приложение N 4 к контракту), который является неотъемлемой частью контракта, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной истцом и составляет 31 601 154 рубля 39 копеек. Таким образом, в рамках вышеуказанного контракта у заказчика перед подрядчиком образовалась задолженность в размере 8 064 570 рублей 16 копеек (31 601 154,39 - 23 536 584,23), которая до настоящего времени не погашена. Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. В силу п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Во исполнение п 8.2 Контракта направляю в ваш адрес настоящую претензию, а также прошу в срок не превышающий 10 дней с момента ее получения: погасить образовавшуюся задолженность в размере 8 064 570,16 руб., а также проценты согласно представленного расчета в размере 132 197,31 руб. путем перечисления денежных средств по реквизитам указанным в Контракте. В случает оставления претензии без удовлетворения, подрядчик оставляет за собой право отстаивать свои интересы в судебном порядке. Приложение: расчет процентов. Директор ООО «Технология» _____________________ Расчет процентов:
Главный бухгалтер ООО «Технология» ___________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании суммы Между ООО «Технология» (далее - подрядчик) и Муниципальным казенным учреждением города N «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее - заказчик) заключен муниципальный контракт N 1 от 30.04.2019 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в левобережной части города N (далее - Контракт). Согласно пункту 1.2 Контракта подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по нанесению дорожной разметки в левобережной части города N в объеме согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 5 к Контракту) с использованием товаров согласно Приложению № 6 к контракту. Место выполнения работ: левобережная часть города N, согласно технического задания. Работы подрядчиком выполнены в установленный контрактом срок и приняты заказчиком на основании Акта N 28 от 30.09.2020. Пунктом 8.3 контракта установлен срок оплаты в течении 20 дней после подписания документа о приемке. Заказчик своевременно оплатил подрядчику 12.10.2020 сумму 23 536 584,23 руб., о чем свидетельствует платежное поручение N 4665 от 12.10.2020. Согласно пункта 2.1 цена контракта установлена на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 19.04.2019 и расчета стоимости работ (Приложение N 4 к контракту), который является неотъемлемой частью контракта, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной истцом и составляет 31 601 154 рубля 39 копеек. Таким образом, в рамках вышеуказанного контракта у заказчика перед подрядчиком образовалась задолженность в размере 8 064 570,16 руб. (31 601 154,39 - 23 536 584,23), которая до настоящего времени не погашена. 02.03.2021 с целью соблюдения претензионного порядка, определенного п. 8.2 Контракта в адрес ответчика была направлена претензия с требованием в срок не превышающий 10 дней с момента ее получения погасить образовавшуюся задолженность в размере 8 064 570,16 руб., а также проценты согласно представленного расчета в размере 132 197,31 руб. путем перечисления денежных средств по реквизитам указанным в Контракте. Согласно почтовому уведомлению претензия получена ответчиком 06.03.2021. Ответ на претензию до настоящего времени не поступил, денежные средства в размере 8 196 767,47 руб. не возвращены. Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. В силу п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. В соответствии в п. 48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. Проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию с даты следующей за датой частичного исполнения обязательства оплаты по Контракту – 13.10.2020. Сумма процентов за период с 13.10.2020 по 02.03.2021 составляет 132 197,31 руб. (расчет прилагается). На основании изложенного, руководствуясь положениями 309, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 167,171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ПРОШУ: 1. Взыскать с Муниципального казенного учреждения города N «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» ИНН/ОГРН 0000000000/00000000000000 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Технология» сумму задолженности в рамках контракта N 1 от 30.04.2019 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в левобережной части города N в размере 8 196 767,47 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.10.2020 по 02.03.2021 в размере 132 197,31 руб., а также 63 984 руб. оплаченную государственную пошлину 2. Взыскать с Муниципального казенного учреждения города N «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» ИНН/ОГРН 0000000000/00000000000000 проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.03.2021 по день фактического исполнения решения в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды от суммы задолженности за каждый день просрочки. Приложение: 1. платежное поручение об оплате госпошлины; 2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 3. выписка из ЕГРЮЛ в отношении истца; 4. выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика; 5. контракт N 1 от 30.04.2019 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в левобережной части города N; 6. акта N 28 от 30.09.2020; 7. платежное поручение N 4665 от 12.10.2020; 8. претензия от 02.03.2021 № б/н; 9. почтовое уведомление о вручении претензии; 10. расчет процентов; 11. квитанция об отправке искового заявления в адрес ответчика. Директор ООО «Технология» ________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||