Документация для осуществления закупки товара (работы, услуги) путем проведения запроса котировок. Документация. Документация для осуществления закупки товара (работы, услуги) путем проведения запроса котировок Предмет закупки Выполнение работ по ремонту блока ва049 из комплекта изделия т2301А
 Скачать 0.61 Mb.
|
|
УТВЕРЖДАЮ Заместитель министра внутренних дел по Республике Адыгея полковник внутренней службы ________________ Е.Б. Долматов «___» ________________ 2016 года Документация для осуществления закупки товара (работы, услуги) путем проведения запроса котировок Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту блока ВА-049 из комплекта изделия Т-230-1А Согласовано:
г. Майкоп 2016 год 1. Наименование Заказчика: Министерство внутренних дел по Республике Адыгея. 2. Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Индустриальная,2а/1 3. Адрес электронной почты Заказчика: mvdadygea@mail.ru . 4. Номер контактного телефона Заказчика: тел: (8772) 596930, факс: (8772) 596930. 5. Ответственное должностное лицо Заказчика: Шетова Анжела Давлетбиевна – старший специалист группы маркетинга и размещения заказов ООТО МВД по Республике Адыгея. 6. Наименованиеи описание объектазакупки: выполнение работ по ремонту блока ВА-049 из комплекта изделия Т-230-1А (приложение №1). 8. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Индустриальная,2а/1. 9. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): в течении 60-ти дней со дня заключения контракта. 10. Начальная (максимальная) цена: 13543,64 рубля. В цену государственного контракта должны быть включены расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также расходы на доставку товара. 11. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен. Порядок определения начальной (максимальной цен контракта указан в приложении №2) 11. Источник финансирования: федеральный бюджет 12. Ограничение участия в определении Поставщика: нет ограничений. 13. Используемый способ определения Поставщика: запрос котировок. 14. Срок и место подачи заявок участников закупки: Котировочные заявки представляются по адресу: г.Майкоп, ул.Строителей, 16, 2 этаж, с «17» августа 2016 г. по «23» августа 2016 г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 час., пятница с 10-00 до 16-00 час. и предпраздничные дни – с 10-00 до 15-30 час. (время московское) (перерыв на обед с 13-00 до 14-00). Дата и время окончания приема заявок: 23.08.2016 г. до 1000 15. Порядок подачи заявок участниками закупки: Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Форма котировочной заявки установлена в приложении №3. На конверте рекомендуется указание наименования запроса котировок и номер извещения. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками на участие в запросе котировок. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае если в настоящей документации содержатся указания на товарные знаки, патенты считать их сопровождающимися словами «или эквивалент». В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 44-ФЗ в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ, допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. При этом указанные заявки, окончательные предложения и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС). Согласно части 2 статьи 77 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Согласно части 5 статьи 112 Закона № 44-ФЗ Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию ЕИС. До ввода в эксплуатацию ЕИС информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на Официальном сайте вступления в силу Закона № 44-ФЗ. В соответствии с п.4. части 1 статьи 4 Закона № 44-ФЗ ЕИС обеспечивает подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа, а также открытие доступа к таким заявкам в день и во время, которые указаны в извещении об осуществлении закупки. При этом участникам закупок должна быть обеспечена возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии указанного доступа В настоящее время ЕИС не введена в эксплуатацию, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа. В связи с этим подача котировочных заявок в форме электронного документа не предусмотрена. 16. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения и требования к такому обеспечению: Заказчиком не установлено обеспечение исполнения контракта. 17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 23.08.2016 года, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Индустриальная,2а/1. В 10-00 (предварительно позвонить по тел.: 8 (8772) 59-69-30). 18. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта: В МВД по Республике Адыгея отсутствует контрактная служба. Контрактный управляющий ответственный за осуществлением настоящей закупки: старший специалист направления маркетинга и размещения заказов ООТО тыла МВД по Республике Адыгея Шетова Анжела Давлетбиевна, тел.(8772) 596930. Контракт должен быть подписан победителем запроса котировок не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный выше, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок. 19. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта: предусмотрена. 20. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»: нет 21. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок и перечень документов, которые должны быть представлены участниками: единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией.9) требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. Документами, которые должны быть представлены участниками, являются: - котировочная заявка по форме, установленной в приложении №3; - документ, подтверждающий полномочия руководителя. В случае, если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную его печатью (для юридического лица) и подписанную руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; - декларативное письмо о соответствии требованиям, установленным в подпунктах 1-9 пункта 21 настоящей документации и пункта 23; 22. Условия, запреты и ограничения услуг, оказываемых иностранными лицами: не установлены. 23. Участник Запроса котировок не должен быть организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики. Приложение №1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Произвести работу по восстановлению работоспособности блока ВА-049 из комплекта изделия Т-230-1А. По окончанию работ изделие должно соответствовать техническим характеристикам согласно «Технического описания блока ВА-049» ВРЯ2.087.371. ТО. Стоимость электронных компонентов и комплектующих изделий, которые будут заменены в процессе ремонтных работ, должна входить в общую стоимость контракта на работы по восстановлению работоспособности блока ВА-049. Доставка блока ВА-049 на ремонт и обратно будет производиться за счет заказчика. Приложение №2 ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены контракта
Рассчитываем НМЦК рассчитывается по формуле:  ,
Таким образом, значение коэффициента вариации не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной. Рассчитываем НМЦК рассчитывается по формуле: ,НМЦК=((15000+14500+11130,94)/3)*1=13543,64 Приложение №3 ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Сведения об участнике размещения заказа: 1. Наименование (для юридического лица)__________________________ фамилия, имя, отчество (для физического лица)___________________ почтовый адрес участника запроса котировок: ______________________ ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (директора): _________________________ ИНН учредителя (или учредителей) _________________________________ ИНН членов коллегиального исполнительного органа______________ 2. Телефон: ____________ Факс: ________________ E-mail:_______________ ИНН_____________________ р/сч № _____________________________________ Дата постановки на учет в налоговом органе _______________________________ к/счет № __________________ КПП__________________ БИК_________________ в________________________________________________________________(наименование банка или иного кредитного учреждения) Код ОКПО_________________ Код ОКТМО__________________ контактное лицо ____________________________, тел.:_____________, факс:_________ (Ф.И.О.) Изучив направленный извещение о проведении запроса котировок № __________ «___» _____201_г., мы, нижеподписавшиеся, предлагаем исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок на )_________________________ Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок: _____________ ________________________________________________________________ Цена товара (работ, услуг) с учетом сведений о включенных на уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также расходы на доставку товара, погрузо-разгрузочные работы: ________________________________________________________________
Приложения: _____________________ __________________ ________________ Должность руководителя подпись Ф. И. О. Приложение №4 Государственный контракт №___/Ф-2016 г.Майкоп «____» __________ 2016 г. ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Министерство внутренних дел по Республике Адыгея, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра Речицкого Александра Георгиевича, действующего на основании Положения, с другой стороны, на основании протокола _____________________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: I. Предмет контракта 1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы по _______________________________, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.2. Исполнитель обязуется выполнить свои обязательства по настоящему контракту в полном объеме и в установленные настоящим контрактом сроки. II. Сроки выполнения работ 3. Срок выполнения работ: в течение _______________________ со дня заключения контракта. III. Цена контракта и порядок расчетов 4. Цена настоящего контракта составляет ____________________ руб. 00 коп., без НДС. Цена настоящего контракта включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с выполнение работ, в том числе все пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Исполнителя, связанных с исполнением контракта. 5. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта. Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. 7. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком частично или полностью, посредством безналичного расчета путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, после подписания Акта выполненных работ, но не позднее 25 декабря 2016 года. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение двух рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего контракта счет, несет Исполнитель. 9. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. IV. Права и обязанности сторон 10. Исполнитель обязан: 10.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, предоставить акт на выполненные работы Заказчику. 10.2. Самостоятельно приобрести всё необходимое для исполнения настоящего контракта. 10.3. Исполнитель вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего контракта. 10.4. Вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего контракта. 10.5. Вправе получать оплату за выполненные работы по настоящему контракту, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта. 10.6. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика вправе требовать у Заказчика соответствующего возмещения. 11. Заказчик вправе: 11.1. Требовать передачи выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта в установленный срок. 11.2. Изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ по согласованию с Исполнителем. При оказании дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную стоимость работ пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов стоимости работ. 11.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта. 11.4. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию. 12. Заказчик имеет право контролировать производство работ Исполнителем без вмешательства в оперативную деятельность последнего. V. Гарантии качества работ 13. Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, утвержденными на данный вид работ и иными документами, обязательными для данного вида работ, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. VI. Порядок приемки выполненных работ 14. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком путем подписания Акта выполненных работ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта выполненных работ обязан подписать Акт выполненных работ и направить его в адрес Исполнителя или дать мотивированный отказ. В случае не подписания Заказчиком в указанный срок Акта выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки выполненных работ - работы считаются принятыми Заказчиком, и подлежат оплате в полном объеме. 15. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами составляется и подписывается двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Исполнителем за свой счет при условии, что не выходят за рамки условий настоящего контракта, повторное предъявление и повторная приемка работы после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работ, определенным пунктом 14. настоящего контракта. 16. Датой исполнения этапа выполнения работ по настоящему контракту является дата подписания Сторонами Акта исполнения этапа обязательств. Дата исполнения этапа выполнения работ по настоящему контракту не может быть позднее даты, определенной в Задании на выполнение работ. 17. Работы считаются выполненными после подписания Акта по настоящему контракту Заказчиком (без претензий). VII. Ответственность сторон по контракту18. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 2,5 процента цены контракта . 19. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 20. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке п.8 настоящего контракта, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 21. 21. Пеня определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:  ,где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:  ,где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 22. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и устанавливается в размере 10 процентов цены контракта. 23. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. VIII. Порядок разрешения споров24. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий контракта, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 25. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Республики Адыгея. IX. Защита интересов сторон26. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон контракта, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. X.Изменение и расторжение контрактаИзменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 27.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества услуг, качества оказываемых услуг, и иных условий контракта; 27.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и количества услуг, предусмотренных контрактом; Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством; Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств; Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе; Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта; Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя; Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств; Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления; Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта; При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. XI. Действие контракта во времени 38. Настоящий контракта вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего контракта применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего контракта. 39. Настоящий контракт действует с момента его подписания и прекращает свое действие 31.12.2016 года. 40. Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта. XII. Иные условия41. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 42. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику. 43. Произвести возврат денежных средств Исполнителю, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем) в течение 30 дней, с момента полного исполнения контракта сторонами. XII. Юридические адреса сторон44. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны контракта обязаны в 5 дневный срок уведомить об этом друг друга. 45. Реквизиты сторон:
Приложение к государственному контракту №__/Ф-2016 «____» ____________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,
- среднее квадратичное отклонение;
- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
