Главная страница
Навигация по странице:

  • 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

  • 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  • «Определение числа Рейнольдса и режима движения воздуха». ЭА проект планировки газ. 07.09.16. Документация об электронноМ аукционЕ


    Скачать 256 Kb.
    НазваниеДокументация об электронноМ аукционЕ
    Анкор«Определение числа Рейнольдса и режима движения воздуха
    Дата12.04.2023
    Размер256 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЭА проект планировки газ. 07.09.16.doc
    ТипДокументация
    #1056149
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

    6.1. Исполнитель обязан:

    6.1.1. Выполнить работы и сдать результаты работ в полном соответствии с Заданием, требованиями настоящего Контракта, правилами, стандартами и иными нормативными документами, действующими в Российской Федерации. Сдать работы не позднее срока, установленного контрактом.

    6.1.2. Своевременно, в срок не позднее 14 календарных дней с даты получения соответствующего требования (претензии, акта, фиксирующего выявленные недостатки) за счет собственных средств устранить недостатки, выявленные в разработанной документации, обнаруженные при приемке или в течение гарантийного срока.

    6.1.3. Обеспечить:

    - производство работ в полном соответствии с настоящим Контрактом, правилами, стандартами и иными нормативными документами, действующими в Российской Федерации;

    - возмещение убытков и затрат, понесенных Заказчиком, а также убытков третьей стороне, понесенных в результате использования разработанной Исполнителем ненадлежащим образом документации.

    6.1.4. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

    6.1.5. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Контракта, о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работы, при этом немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

    • иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    6.1.6. Выполнять указания Заказчика, если таковые не противоречат настоящему Контракту и сути работ.

    6.1.7. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

    6.2.Исполнитель имеет право:

    6.2.1. Выполнить работы самостоятельно или привлекать по согласованию с Заказчиком других лиц, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом нести ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными лицами.

    6.2.2. Требовать оплаты выполненных работ согласно условиям настоящего Контракта.

    6.2.3. Требовать получения информации, необходимой для исполнения своих обязательств по настоящему контракту, а также вправе получать у Заказчика консультации по вопросам выполнения настоящего контракта.

    7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

    7.1. Срок предоставления гарантий качества результатов всего объема выполненных работ составляет 4 (четыре) года с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результатов работ.

    7.2. Качественные характеристики результатов работ должны соответствовать Заданию, требованиям настоящего Контракта, правилам, стандартам и иным нормативным документам, действующим в Российской Федерации.

    7.3. Гарантия качества устанавливается на весь объем результатов работ, предусмотренных Заданием.

    7.4. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых им на себя обязательств, то Заказчик либо иное лицо, к которому перейдут права направляет акт, где кроме перечня недостатков определяются даты устранения недостатков. Акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков, при этом гарантийный срок продлевается на период их устранения.

    7.5. В случае ненадлежащего составления документации (включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой документации), за принятие неверных проектных решений Исполнитель обязан:

    а) переработать документацию за счёт собственных средств в указанные Заказчиком сроки;

    б) возместить затраты, понесенные Заказчиком, и убытки третьей стороне в результате использования неверных проектных решений и не надлежаще составленной проектной и рабочей документации;

    в) возместить ущерб собственнику объекта, причиненный в результате использования неверных проектных решений.

    8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, составляющей ______________ руб., определяемой в следующем порядке:

    -2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

    - 2 процента цены контракта (если цена контракта составит от 3 до 50 млн. рублей).

    8.3.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени):

    8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

    П=(Ц-В) x С, где:

    Ц - цена контракта;

    В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов;

    С - размер ставки.

    Размер ставки определяется по формуле:

    С=Сцб x ДП, где:

    Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

    ДП - количество дней просрочки.

    Коэффициент К определяется по формуле:

    К =ДП/ДКx 100%, где:

    ДП - количество дней просрочки;

    ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

    При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    8.3.2.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных настоящим контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, составляющей ______________ руб., определяемой в следующем порядке:

    - 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

    - 5 процентов цены контракта (если цена контракта составит от 3 до 50 млн. рублей).

    8.4. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

    8.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

    8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    8.7. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.8.3 настоящего контракта.

    8.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    8.9. Исполнитель несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями либо бездействием третьим лицам и (или) Заказчику.

    9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

    9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет _________(____) рублей и представляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии либо внесением средств на счет Заказчика: _______________________________________________.

    9.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Исполнителя по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

    9.3. В случае, если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

    9.3.1.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 3 (три) месяца.

    9.3.2. До момента заключения настоящего контракта представить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта (в электронной форме), а в течение 10 дней с даты подписания настоящего Контракта – передать Заказчику оригиналы таких документов – в случае если Исполнителем будет выбрана безотзывная банковская гарантия в качестве исполнения обеспечения контракта.

    9.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях, которые указаны в настоящем разделе контракта.

    В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

    9.5. В случае обеспечения исполнения обязательств по Контракту внесением денежных средств в качестве способа обеспечения исполнения контракта (далее- обеспечительный платеж):

    1) при нарушении Исполнителем любого из обязательств по Контракту, дающего Заказчику право на начисление неустойки, сумма обеспечительного платежа засчитывается (подлежит зачету) в счет исполнения соответствующего обязательства Исполнителя по оплате насчитанной суммы неустойки;

    2) для осуществления зачета решения суда не требуется. Заказчик расходует сумму обеспечительного платежа по своему усмотрению с момента, когда ему стало известно о нарушении Исполнителем любого из обязательств по Контракту и данное нарушение зафиксировано соответствующим актом;

    3) обращение взыскания на сумму обеспечительного платежа и выплата неустойки не освобождают Исполнителя от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в полном объеме;

    4) Исполнитель не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами при обращении взыскания на сумму обещанного платежа.

    5) Обеспечительный платеж может обеспечивать обязательство, в отношении которого не известно, наступит оно или нет.

    9.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения контракта, возвращаются Исполнителю в полном объеме при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, либо их оставшаяся после зачета часть, по истечении 3 (трех) месяцев с даты окончания срока действия контракта, не позднее 30 дней с даты получения Заказчиком соответствующего требования с указанием реквизитов для возврата суммы перечисленных средств.

    9.7. В случае расторжения контракта по инициативе Заказчика в связи с нарушением обязательств по настоящему договору, когда такое расторжение обязательно в силу закона (ст. 95 Федерального закона 3 44-ФЗ), по решению суда, обеспечение исполнения контракта Исполнителю не возвращается.

    9.8. При расторжении контракта по соглашению сторон, если между сторонами не возникло взаимных обязательств по Контракту, обеспечение исполнения контракта возвращается в течение 1 месяца с даты поступления в адрес Заказчика соответствующего требования и реквизитов.

    10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

    10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по контракту Сторонами.

    10.2. Истечение срока действия настоящего контракта не влечет за собой прекращения всех обязательств Сторон по Контракту (в том числе гарантийных) и не освобождает от ответственности.

    11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

    11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами. Изменения условий Контракта, по соглашению Сторон допускаются в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

    11.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по правилам, предусмотренным ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

    11.3. Расторжение Контракта влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

    12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Сахалинской области в установленном порядке.

    12.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу устранения недостатков и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

    В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

    В случае установления нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Исполнитель.

    13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

    13.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

    13.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

    13.4. Если, по мнению Стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

    14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    14.1. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте в разделе "Адреса и платежные реквизиты сторон". Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, в случае отправления уведомления (извещения) по почте заказным письмом датой получения считается пятый (не считая дня отправки) день.

    14.2. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    14.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

    14.4. Требования п. 14.3. настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

    14.5. Исполнитель не вправе передавать результат работ третьим лицам без согласия Заказчика. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем по настоящему Контракту документации.

    14.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью. Составлены в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

    Приложение № 1. Задание.

    Приложение № 2. Ведомость согласования цены Контракта по результатам процедуры осуществления закупки.

    16. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: Исполнитель:

    «Зак

    1   2   3   4


    написать администратору сайта