Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд

Название	Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд
Дата	21.06.2021
Размер	45.67 Kb.
Формат файла
Имя файла	Kursovaya_kopia.docx
Тип	Курсовая #219939

СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
КОЛЛЕДЖ

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Тема: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Выполнил студент

1 курса группы 13-кПСОо-16

Саргисян Александр Арсенович

Научный руководитель

Патрушева Полина Михайловна

Дата защиты

«___»______________2021 г.

Оценка___________________

Подпись научного руководителя

____________________________

Сочи 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…………………………………………………………………………3

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

1.1. Понятие и признаки договора государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд………………………………..5

1.2. Стороны государственного контракта на выполнение подрядных работ.……………………………………………………………………………..7

ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

2.1. Порядок заключения договора государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд…………………………………10

2.2. Содержание и исполнение договора государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд………………….13

Заключение……………………………………………………………………….16

Библиографический список……………………………………………………..18
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы курсовой работы. Подряд для государственных и муниципальных нужд имеет обширное распространение в России. Это обусловлено необходимостью государственных и муниципальных образований в квалифицированных работах, подрядчиках и на это выделяются из бюджета денежные средства. Институт подряда для государственных и муниципальных нужд в России сформировался еще в 17 веке. Однако широкое распространение он получил именно в наше время. В досоветский период этот институт постепенно развивался. Но в социалистический период был заменен плановым хозяйственным способом. Лишь в годы «перестройки» этот институт начал восстанавливаться и до сих пор совершенствуется. Были приняты законы, регулирующие данный вид отношений.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, полагаю, что рассмотрение и исследование договора подряда для государственных и муниципальных нужд, особенностей его правового регулирования является актуальным для юридической практики.

Степень научной разработанности. Нельзя утверждать, что договор подряда для государственных и муниципальных нужд представляет собой малоизученную проблему гражданского права. Так, ему были посвящены труды таких ученых как Е. А. Суханов, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, Б. Д и многих других, однако проблемы, возникающие при заключении и исполнении договора подряда остаются актуальными.

Объектом курсовой являются: общественные отношения, регулирующие/складывающиеся по поводу или в какой-то сфере применительно к выбранной теме исследования,

Предмет исследования - нормативные правовые акты федерального уровня, а также доктринальные суждения ученых по исследуемой проблематике, касающейся выбранной темы исследования.

Целью исследования является всесторонний анализ гражданского законодательства по договору подряда для государственных и муниципальных нужд.

Задачи исследования:

Определить понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд;
Исследовать стороны государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд;
Охарактеризовать основания и порядок заключения государственного контракта;
Рассмотреть содержание государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

Методами исследования являются: диалектический метод познания, историко-правовой, системно-функциональный метод, формально-догматический метод, формальнологический метод, системно-структурный метод.

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

1.1. Понятие и признаки договора государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд

По государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК РФ).

Как и подрядные договоры, государственный контракт является юридически консенсусным, двусторонним и оплачиваемым. Тем не менее, он имеет некоторые особенности, которые позволяют выделить его в качестве отдельного типа договора подряда¹:

Основанием заключения государственного контракта является государственный заказ, размещаемый, как правило, по конкурсу;
Подрядные работы, составляющие предмет государственного контракта, должны быть предназначены для удовлетворения государственных потребностей Российской Федерации или ее субъектов;
Оплата подрядных работ, выполняемых по государственному контракту, должна финансироваться за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников;
В роли заказчика по государственному контракту выступает государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, действующий, как правило, от имени государства Российской Федерации или субъекта Российской Федерации;
Отношения, вытекающие из государственного контракта, подлежат особому правовому регулированию;
Судьба государственного контракта поставлена в зависимость от состояния государственного бюджета, за счет которого осуществляется финансирование подрядных работ.

Смысл выделения среди отдельных видов договора подряда государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд «заключается в том, что создается особый правовой режим, чтобы достаточно четко обозначить сферу отношений, связанных с выполнением таких требований к государству»².

Даже в дореволюционные времена правопорядок характеризовался особым правовым регулированием гражданско-правовых отношений с участием казны, обеспечивающим соблюдение общественных интересов. Эти отношения регулируются отдельным правовым актом, Положением о казенных подрядах и поставках, которое содержит подробное и детальное регулирование того, каким образом заключаются соответствующие договоры, условия, вытекающие из них, способы обеспечения их использования и ответственность сторон за нарушение условий контрактов³.

После революции 1917 года, 30 сентября 1921 года, возникло Положение о государственных подрядах и поставках. Сохранение правового акта было предусмотрено при первой кодификации гражданского права (статья 235 ГК РФ 1922 года). Также можно назвать Закон 1923 года «О государственных контрактах и поставках», который устанавливал специальные нормы, регулирующие отношения к выполнению подрядных работ с участием заказчика государственных учреждений и государственных предприятий. Однако в дальнейшем установленная административно-командная система управления экономикой больше не нуждалась в специальном регулировании подрядных работ для государственных нужд, так как почти все договора подряда на капитальное строительство основывались на плановых актах и обеспечивались централизованным государственным финансированием.

В современной экономике, построенной на началах свободного товарного оборота, очевидна необходимость особого регулирования отношений по выполнению подрядных работ, предназначенных для удовлетворения государственных нужд, предопределяемых потребностями Российской Федерации и ее субъектов в сфере обеспечения обороны и безопасности страны, жизни и здоровья граждан.
1.2. Стороны государственного контракта на выполнение подрядных работ

Сторонами в государственном контакте на выполнение подрядных работ для государственных нужд являются государственный заказчик и подрядчик. Статьей 746 ГК РФ предусмотрено, что в роли государственного заказчика по государственному контракту выступает государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соответствующими государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами, а в роли подрядчика - юридическое лицо или гражданин.

Однако в тех случаях, когда государственным заказчиком по государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд является государственный орган с необходимыми инвестиционными ресурсами (т.е. выделенными ему из бюджета), истинный государственный заказчик должен быть признан государственным юридическим лицом: Российской Федерацией или ее субъектом⁴.

Ситуация не меняется, если роль государственного заказчика по госконтракту является организацией, которая имеет право распоряжаться выделенными ему инвестиционными ресурсами. И в этом случае, делегируя право организаций распоряжаться соответствующими инвестиционными ресурсами, государственный орган выступает не как юридическое лицо, являющееся участником гражданских отношений, а как субъект публичного права в рамках своей компетенции. Таким образом, организация остается лишь номинальным участником этих гражданско-правовых отношений, истинным субъектом которых является соответствующее публично-правовое образование.

Другое дело, когда публично-правовое образование в лице его компетентного органа в целях удовлетворения государственных требований в строительных и проектно-изыскательских работах выполняет иную структуру договорных связей: оставляет за собой роль инвестора и делегирует часть своих функций заказчику (застройщику) на основе отдельного инвестиционного договора, а последний заключает от своего имени с подрядчиком договор подряда на выполнение проекта и осуществление строительных работ. Такая возможность предусмотрена Положением о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансирования за счет средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 октября 2001 г. №714. В указанном положении в числе возможных заказчиков (застройщиков) названы государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия, в том числе дирекции строящихся объектов; негосударственные коммерческие организации, получающие государственные капиталовложения по стройкам и объектам, включенным в перечень, на условиях приобретения в собственность Российской Федерации акций (долей) этих организаций стоимостью, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций, а также органы государственной власти Российской Федерации и их территориальные органы.

Что касается подрядчика по госконтракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд, то в соответствии со ст. 764 ГК РФ в этой роли может выступать в качестве юридического лица или гражданин, который должен иметь статус индивидуального предпринимателя. Вместе с тем существуют различные (в том числе фактические) ограничения в отношении потенциальных подрядчиков по государственным контрактам, а также правила, выражаемые по государственным контрактам в определенных областях деятельности. Так, Федеральным законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» установлено, что участником конкурса может быть только лицо, имеющее необходимые производственные мощности, оборудование и рабочую силу для выполнения работ. Участие в конкурсе иностранных участников допускается только при условии, что производство соответствующих работ для государственных нужд в Российской Федерации либо не проводится, либо экономически нецелесообразно⁵.

Определенные ограничения, связанные с субъектным составом отношений по госконтракту, устанавливаются Федеральным законом «О государственном оборонном заказе». В частности, в этой сфере отношений генеральным заказчиком может быть федеральный орган исполнительной власти, а главным исполнителем организация, заключившая договор с госзаказчиком, которая далее оформляет договор от своего имени с конкретными исполнителями государственного оборонного заказа. Контракты с иностранными юридическими лицами на выполнение работ по обеспечению государственного оборонного заказа должны быть заключены в особом порядке, установленном Правительством Российской Федерации⁶.

ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

2.1. Порядок заключения договора государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд

Как отмечалось ранее, роль специальных правил, устанавливающих основания и порядок заключения госконтракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд, соответствует нормам, содержащимся в ст. 527 и 528 ГК РФ, которые регулируют основания и процедуры заключения государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд (ст. 765 ГК РФ). В этой связи следует отметить, что госконтракт основан на государственного заказа на выполнение подрядных работ для государственных нужд⁷.

Основным способом размещения государственных заказов является проведение открытых или закрытых торгов (конкурсов). В этом случае заключение государственного контракта с подрядчиком, объявленным победителем конкурса, является обязательным для государственного заказчика⁸.

Однако не исключается и возможность прямого доведения государственных заказов до подрядчиков. Так, постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1222 «О продукции, закупаемой для государственных нужд без проведения торгов (конкурсов)» установлен исчерпывающий перечень работ, контракты на проведение которых могут заключаться без проведения конкурса. В частности, в указанный перечень включены работы по поддержанию производственных мощностей. В этом случае необходимо, чтобы подрядчик принял государственный заказ к исполнению. И только в исключительных случаях, устанавливаемых законом, заключение государственного контракта является для подрядчика обязательным при том условии, что ему со стороны государственного заказчика будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены подрядчику в результате выполнения государственного контракта (за исключением подрядчика - казенного предприятия).

Специальным основанием для заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд является перечень объектов для нужд федерального государства, который ежегодно формируется Министерством экономического развития и торговли и подлежит утверждению Правительством РФ.

Статья 528 ГК РФ предусматривает дифференцированную процедуру заключения госконтракта в зависимости от порядка размещения государственного заказа на выполнение работ для государственных нужд. В конкурсе госконтракт с подрядчиком, выигравшим конкурс, должен быть заключен госзаказчиком не позднее чем через 20 дней с даты проведения конкурса. В противном случае подрядчик-победитель имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием обязать госзаказчика заключить госконтракт и взыскать убытки, причиненные уклонением последнего от заключения госконтракта⁹.

В случаях, когда государственный контракт оформляется на основе доведенного до подрядчика и принятия последним государственного заказа на выполнение подрядных работ для государственных нужд, применяется следующая процедура. Для начала, проект госконтракта разрабатывается госзаказчиком и направляется подрядчику, который должен рассмотреть и подписать его в течение 30 дней с момента его получения и вернуть один экземпляр государственному заказчику. Если подрядчик не удовлетворен конкретными условиями проекта госконтракта, он должен вернуть госзаказчику подлинный проект госконтракта в тот же период вместе с протоколом несогласия с его конкретными условиями. В течение того же 30-дневного периода подрядчик может уведомить государственного заказчика о своем отказе в заключении государственного контракта.

Государственному заказчику дается 30 дней на рассмотрение протокола несогласия, полученного от подрядчика к госконтракту. В течение этого периода госзаказчик может проинформировать подрядчика о принятии его версии спорных условий или об отказе от протокола несогласия. В последнем случае, а также в конце 30-дневного периода, разногласия по госконтракту могут быть переданы стороне, которая обязана заключить госконтракт в течение 30 дней для рассмотрения в арбитражном суде. Если сторона, для которой госконтракт является обязательным, уклоняется от заключения, другая сторона может подать иск в арбитражный суд о принуждении к заключению государственного контракта.

Однако соблюдение формального порядка и сроков действий сторон по оформлению договорных отношений еще недостаточно для признания государственного контракта заключенным. Необходимо, чтобы сторонами было достигнуто соглашение по всем существенным условиям государственного контракта (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Для государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд в ст. 766 ГК РФ предусмотрен перечень его существенных условий, к которым отнесены следующие условия¹⁰:

Об объеме и стоимости подлежащей выполнению работы;
О сроках начала и окончания работы;
О размере и порядке финансирования и оплаты работы;
О способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

Кроме того, в случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для государственных нужд, его условия определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного победителем конкурса (п. 2 с. 766 ГК РФ).

Спектр условий, включающих содержание госконтракта (включая основные условия), расширяется специальным законодательством. Например, в соответствии с п. 3 ст. 72 ГК РФ в госконтракт следует включить «обязательное условие» по уплате неустойки в случае нарушения обязательств исполнителя (это требование соответствует положению ст. 766 ГК РФ о необходимости предусмотреть в госконтракте условия о порядке обеспечения исполнения обязательств сторон). Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» предусматривает возможность включения в условия госконтракта условий, обеспечивающих контроль со стороны государственного заказчика (без вмешательства в оперативную и хозяйственную деятельность подрядчика) для выполнения работ, а также условия оказания консультации и иной помощи подрядчику, оказываемой государственным заказчиком¹¹.

2.2. Содержание и исполнение договора государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд
Говоря о содержании государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд, не следует забывать о том, что в соответствии с п. 1 ст. 763 ГК РФ предмет государственного контракта могут составлять подрядные строительные работы (ст. 740 ГК РФ) и (или) проектные и изыскательные работы (ст. 758 ГК РФ). Поэтому, определяя круг условий такого государственного контракта, необходимо учитывать также правила, регулирующие соответственно договор строительного подряда и договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ с учетом общих положений договора подряда, применяемых к названным договорам¹².

Например, если государственным контрактом предусматривается выполнение строительных работ для государственных нужд, то помимо условий, предусмотренных ст. 766 ГК РФ, такой государственный контракт обязательно должен включать условие о составе и содержании проектно-технической документации, а также о порядке и сроке ее подготовки (п. 2 ст. 743 ГК РФ)¹³. Если же по государственному контракту полежат выполнению проектные и изыскательские работы, такой государственный контракт не может обойтись без условий, конкретизирующих порядок и сроки передачи подрядчику задания на проектирование и иных исходных данных, необходимых для составления проектно-технической документации (ст. 759 ГК РФ). В силу отсутствия в ГК РФ каких-либо специальных правил, регулирующих исполнение государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд, к соответствующим отношениям также подлежат применению нормы об исполнении сторонами обязательств, вытекающих соответственно из договора строительного подряда и договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ¹⁴.

Не предусмотрены ГК РФ и какие-либо специальные правила об ответственности государственного заказчика и подрядчика за нарушение государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Некоторые положения о такой ответственности содержатся в специальном законодательстве¹⁵. Так, основными положениями порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд предусмотрено, что в случае задержки аванса, а также оплаты выполненных работ и окончательного расчета с подрядчиком государственный заказчик возмещает подрядчику причиненные убытки, включая затраты, выразившиеся в уплате процентной ставки по займам и кредитам. Если подрядчик нарушает условия срока ввода в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений, пусковых комплексов и очередей, а также отдельных объектов, бюджетное финансирование и льготное государственное кредитование приостанавливаются, а с виновного подрядчика взимается штраф в размере одной тысячной стоимости контракта за каждый день просрочки в завершении строительства¹⁶.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование курсовой работы формирует следующие выводы.

Значение договора подряда для государственных и муниципальных нужд состоит в необходимости исключительного регулирования договоров связанных с выполнением работ и услуг для удовлетворения потребностей самого государства. Для этого подряд для государственных и муниципальных нужд выделен в отдельный параграф – параграф 5 ГК РФ.

Статьей 768 ГК РФ предусмотрено принятие отдельного закона о подрядах для государственных и муниципальных нужд, однако такой закон до настоящего времени не появился. Фактически же правовое регулирование государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной ГК РФ, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»¹⁷.

Так, указанный федеральный закон определяет: вопросы планирования закупок в целях заключения государственных или муниципальных контрактов; вопросы закупок; порядок определения подрядчика, исполнителя; порядок заключения государственных или муниципальных контрактов; порядок исполнения, изменения, расторжения контракта.

Помимо этого вышеуказанный ФЗ определяет основные принципы осуществления закупок, порядок информационного обеспечения участников закупок, особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими лицами.

По субъектному составу договор подряда для государственных и муниципальных нужд характеризуется тем, что заказчиком выступают государственные органы, органы управления, казенные учреждения иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.

Заключению госконтракта предшествует особый этап размещения госзаказа, который представляет собой специальный порядок и конкретные способы размещения госзаказа для выбора будущего подрядчика. Заключение госконтракта и выбор контрагента – это лишь небольшой этап в дальнейшем осуществлении отношений по госконтрактам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативно-правовые акты

Гражданский кодекс Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Рос. газ. – 1994. – 08 декабря.
Гражданский Российской (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Рос. газ. – 1996. –5 февраля.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. –.2013. – № 14. – Ст. 1652.

Литература

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. / М.И. Брашинский, В.В. Витрянский. 2015. – 247 с.
Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций) / Р.М. Беленков, Н.В. Троицкая. 2016. – 219 с.
Гражданское право: учебник. / Сергеев А.П., Толстой Ю.К. «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2015. – 576 с.
Ершов О.Г. Сотрудничество при исполнении договоров в строительстве / О.Г. Ершов. Юрист, 2017. – 240 с.
Завидов Б.И. Общие положения о подряде. / Б.И. Завидов. 2017. – 144 с.
Комментарий к ГК РФ (части второй) / Кабалкин А.Ю. «Юрайт», 2016. – 187 с.
Коваленко Н.И. Законодательство о капитальном строительстве при переходе к рынку. / Н.И. Коваленко. 2017. – 373 с.
Куликов А. Договор подряда и его виды: учебно-практическое пособие. / А. Куликов. 2015. – 200 с.
Куличев Р.Б. Контрактная система. Контроль в сфере подрядных работ в сфере государственных нужд. / Р.Б. Куличев. 2015. – 110 с.
Пиляева В.В. Гражданское право (в вопросах и ответах).: учебное пособие. / В.В. Пиляева. ТК Велби, 2018. – 410 с.
Пиляева В.В. Гражданское право (юридические конструкции, понятия, схемы и таблицы): учебное пособие. / В.В. Пиляева. ИНФРА-М, 2018. – 259 с.
Протас Е.В. Гражданское право: учебное пособие. / Е.В. Протас. –2015. – 281 с.
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России / Ю.В. Романец. Юристъ, 2015. - 496 c.
Сергеев А.П. Гражданское право: учебник. / А.П. Сергеев. - М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2017. – 197 с.
Суханов Е.А. Гражданское право. Том II, Полутом I: учебник. / Е.А. Суханов. Волтерс Клувер, 2016. – 654 с.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. / Г.Ф. Шершеневич. 2015 – 698 с.

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. / М.И. Брашинский, В.В. Витрянский. 2015. – С.105.

2 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России / Ю.В. Романец. Юристъ, 2015, С-45.

3 Гражданское право. Часть 2 (конспект лекций) / Р.М. Беленков, Н.В. Троицкая. 2016, С-38.

4 Гражданское право: учебник. / Сергеев А.П., Толстой Ю.К. «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2015, С-88.

5 Завидов Б.И. Общие положения о подряде. / Б.И. Завидов. 2017, С-43.

6 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. / Г.Ф. Шершеневич. 2015, С-18.

7 Комментарий к ГК РФ (части второй) / Кабалкин А.Ю. – М.: «Юрайт», 2016, С-68.

8 Протас Е.В. Гражданское право: учебное пособие. / Е.В. Протас. 2015, С-57.

9 Куликов А. Договор подряда и его виды: учебно-практическое пособие. / А. Куликов. 2015, С-8.

10 Суханов Е.А. Гражданское право. Том II, Полутом I: учебник. / Е.А. Суханов. Волтерс Клувер, 2016, С-10.

11 Пиляева В.В. Гражданское право (юридические конструкции, понятия, схемы и таблицы): учебное пособие. / В.В. Пиляева. ИНФРА-М, 2018, С-96.

12 Коваленко Н.И. Законодательство о капитальном строительстве при переходе к рынку. / Н.И. Коваленко. 2017, С-19.

13 Сергеев А.П. Гражданское право: учебник. / А.П. Сергеев. - М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2017, С-34.

14 Пиляева В.В. Гражданское право (в вопросах и ответах).: учебное пособие. / В.В. Пиляева. ТК Велби, 2018, С-68.

15 Куличев Р.Б. Контрактная система. Контроль в сфере подрядных работ в сфере государственных нужд. / Р.Б. Куличев. 2015, С-105.

16 Ершов О.Г. Сотрудничество при исполнении договоров в строительстве / О.Г. Ершов. Юрист, 2017, С-283.

17 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1652.