Конкурсная документация
 Скачать 381.36 Kb.
|
|
Опорная и прижимная плиты: - низкоуглеродистая сталь с эпоксидным покрытием. Порты: - материал патрубков: нержавеющая сталь, титан. Пластины: - нержавеющая сталь AISI 316/304, титан. Прокладки: - нитрил, EPDM. Размеры: 1084 х 470 мм (в х ш). Расстояние между патрубками по вертикали: 719 мм. Расстояние между патрубками по горизонтали: 225 мм. Мощность – 2091кВт. Температура на входе: - греющая сторона 100ºС; - нагреваемая сторона 5ºС. Температура на выходе: - греющая сторона 75ºС; - нагреваемая сторона 60ºС. Максимальная температура: 160 ºС. Поверхность теплообмена – 10,1 м² Направление движения потоков – противоток. Количество пластин – 48 шт. Рабочих пластин – 46 шт. Возможность увеличения кол-ва пластин – 37 шт. Макс. давление: не менее 10 бар. Присоединение фланцевое – DN 100/4˝. Макс. расход жидкости - 50 кг/с. ГОСТ 15518-87 | шт. | 1 | 268000,00 | 268000,00 | ИТОГО (руб., включая все налоги): | 12 163 918,90 * Примечание: В случае указания в Предложении Участника аналогов запрашиваемого оборудования, Участник должен подтвердить соответствие характеристик параметров аналогов запрашиваемому оборудованию. В стоимость товара входят доставка и разгрузка.
Приложение № 3 к Конкурсной документации Договор №____ г. Санкт-Петербург «___»__________2017 г. Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирновой Эмилии Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего Договора является поставка расходных материалов системы водоподготовки (далее – Товар). 1.2. Поставщик принимает на себя обязательство передать в собственность Заказчика Товар согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору), Спецификации (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик принять Товар и оплатить его стоимость. 1.3. Поставщиком по настоящему Договору является субъект малого и среднего предпринимательства. 1.4. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол ЦЗО СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» от________________г. №ЦЗО_____. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Обязанности Поставщика: 2.1.1. Поставить Товар согласно установленным требованиям в Приложении №1 и перечнем в Приложении № 2, передать его по товарным накладным в собственность Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.1.2. При обнаружении недостатков и дефектов в поставленном Товаре, Поставщик обязан в сроки, установленные п. 4.5 настоящего Договора, произвести замену Товара на идентичный. 2.1.3. Предоставить Заказчику сертификаты, декларации соответствия на Товар, подлежащий обязательной сертификации, декларированию в соответствии с действующим законодательством или отказные письма. Срок действия сертификатов, деклараций соответствия на Товар не менее срока окончания действия настоящего Договора. 2.2. Обязанности Заказчика: 2.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.3. Права Поставщика: 2.3.1. Поставщик имеет право предложить изменить номенклатуру Товара при условии согласия Заказчика. 2.3.2. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно отгрузить Товар. 2.4. Права Заказчика: 2.4.1. Заказчик имеет право изменить номенклатуру Товара. 2.4.2. Заказчик имеет право не принимать Товар, несоответствующий требованиям п. 3.4, 3.7 настоящего Договора. 2.4.3.Заказчик имеет право не принимать Товар, если не имеет возможность его идентифицировать в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему (Техническое задание, Спецификация). 2.4.4. В случае поставки Товара, подлежащего обязательной сертификации в соответствии с п. 2.1.3 настоящего Договора, без предоставления сертификата соответствия либо надлежащим образом заверенной его копии, Заказчик вправе отказаться от приема такого Товара и потребовать от Поставщика предоставления сертификатов соответствия одновременно с Товаром в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.4.5. Заказчик вправе увеличить объем закупки, не включенный в первоначальные условия Договора, но не отделяемых от основных условий Договора необходимый ввиду непредвиденных обстоятельств. Сумма дополнительно возникших Товаров (или общая для нескольких, если дозакупка производилась несколько раз) не превышающая 30% первоначальной предельной стоимости Договора оформляется дополнительным соглашением без решения Центрального закупочного органа (далее - ЦЗО) с предоставлением обоснования увеличения объема и стоимости закупки. Свыше 30%, но не более 50% увеличения первоначальной предельной стоимости Договора оформляется дополнительным соглашением с согласованием ЦЗО. 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 3.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в срок с 20.01.2018г. по 31.12.2018г. 3.2. Поставка товара осуществляется в течение _______ (_______________) календарного дня с момента направления письменной заявки Заказчиком в адрес Поставщика с указанием наименования и количества Товара. Заявка направляется одним из следующих способов: по электронной почте ____________, по телефону _________, по факсу_________. 3.3. Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 к настоящему Договору. 3.4. Товар поставляется в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей высокий уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия, а также предохраняющей от несанкционированного вскрытия и имеющей соответствующую маркировку. Упаковка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные его производителем, не должна содержать следов вскрытий, вмятин, порезов. 3.5. Товар доставляется Поставщиком по следующему адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 8, корп. 2, лит. А. 3.6. Поставщик обязуется передать Заказчику все необходимые документы на Товар (технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции по эксплуатации, декларации соответствия, сертификаты соответствия или отказные письма в соответствии с п. 2.1.3, товарную накладную, счёт и счёт-фактуру, оформленные в соответствии с Налоговым кодексом РФ) в момент поставки Товара. 3.7. Все поставляемые Товары должны соответствовать ГОСТам и ТР ТС, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), и требованиям, действующим на данный вид Товара на территории Российской Федерации. 3.8. При исполнении Договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не находившимся в употреблении, не подвергшимся ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 4.2. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, специально оборудованным. 4.3. Заказчик осуществляет приемку Товара с участием Поставщика в момент поступления Товара Заказчику. 4.4. Разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика. 4.5. В случае выявления в течение 10 (десяти) дней после поставки несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно письменно (по почтовому адресу либо факсу, указанным в разделе 12 настоящего Договора, либо лично в руки) уведомляет об этом Поставщика. В течение 10 (десяти) дней с момента получения настоящего уведомления Поставщик обязан заменить Товар за свой счет. 4.6. Поставка Товара осуществляется в строгом соответствии с наименованием Товара, указанным в Спецификации. 4.7. Товар, поставляемый с нарушением п. 3.6 настоящего Договора, Заказчиком не принимается. 4.8. В случае невозможности Заказчиком идентифицировать Товар, Заказчик вправе инициировать проведение экспертизы, проводимой третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Оплата экспертизы производится Заказчиком. 4.9. В случае выявления экспертизой виновности Поставщика в несоответствии Товара Спецификации, Поставщик возмещает Заказчику стоимость такой экспертизы, и при назначении следующей аналогичной экспертизы данная экспертиза проводится за счет Поставщика. 4.10. Поставка считается выполненной после подписания товарных накладных. 4.11. Товарные накладные подписываются в момент поставки Товара. 4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику. 5. ГАРАНТИИ 5.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара, соответствие его государственным стандартам, сертификатам соответствия, декларациям соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации, декларированию в соответствии с действующим законодательством), документам, удостоверяющим их качество, комплектность товаров в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.2. Заменённый Товар может возвращаться Поставщику по его требованию и за его счёт в срок, согласованный Сторонами. 5.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания товарных накладных. 5.4. В случае необходимости замены неисправного Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену неисправного Товара на исправный аналогичный Товар или Товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками без взимания дополнительной платы. 6. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6.1. Предельная стоимость Договора определяется Спецификацией (Приложение №2 к Договору) и составляет ________________ (_______________) руб. __ коп., включая НДС __%/ НДС не облагается - __________ (____________________) руб. __ коп. 6.2. Оплата стоимости поставляемого Товара по настоящему Договору производится на основании подписанных Сторонами товарных накладных и счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента приёмки Товара, подписания товарных накладных и предоставления счетов, счетов-фактур. 6.3. Товар считается оплаченным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 6.4. Все расчеты производятся в рублях. 6.5. Авансирование поставки Товара не предусмотрено. 6.6. Стоимость Товара за единицу на период действия Договора увеличению не подлежит. 6.7. В стоимость Договора входит доставка, разгрузка Товара. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. При нарушении Поставщиком сроков поставки Товара по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать у Поставщика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки от суммы недопоставленного Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. 7.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Товара по настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки от суммы неоплаченного Товара. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. 7.3. В случае нарушения п. 3.7 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп 7.4. В случае нарушения абз. 2 п. 4.5 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. 7.5. В случае поставки Товара, подлежащего обязательной сертификации и не имеющего сертификата или в случае если сертификат не был передан Поставщиком Заказчику, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) 00 коп. за каждую позицию поставленного Товара. 7.6. В случае поставки Товара, подлежащего обязательной сертификации, с отсутствием знака соответствия (в местах нанесения, указанных в предъявленных сертификатах соответствия), Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости названного Товара. 7.7. В случае поставки Товара, подлежащего обязательной сертификации, с предъявлением товарно-сопроводительных документов, не содержащих сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат), Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от стоимости названного Товара. 7.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 7.9. Указанная в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности. 7.10. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранению нарушений. 7.11. Все штрафы и неустойки по настоящему Договору, Стороны выплачивают не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления другой Стороной штрафа, неустойки. 8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться претензионным путем. Претензии направляются сторонами по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора. Срок ответа на претензию 10 (десять) дней. 9.2. В случае невозможности разрешения споров претензионным путем либо неполучения ответа на претензию Стороны передают разрешение разногласий на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором. 10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Договора: - несоблюдения Поставщиком п. 2.1.3 настоящего Договора; - в случае задержки Поставщиком сроков выполнения обязательств по Договору более чем на 10 календарных дней; - если отступления от условий Договора или иные недостатки в результате поставки Товара в установленные Заказчиком сроки не были устранены Поставщиком, либо являются существенными и неустранимыми. - в случае поставки Товара, качество и технические характеристики которого являются ухудшенными, не соответствующими условиям Договора и приложениям к нему (Техническое задание, Спецификации и т.д.). 10.3. Заказчик вправе по своей инициативе расторгнуть настоящий Договор письменно уведомив любым из доступных способов (по почтовому адресу, электронной почте либо факсу, указанным в разделе 12 настоящего Договора, либо лично в руки) Поставщика. 10.4. Договор считается расторгнутым через 10 дней с момента направления (по почтовому адресу, электронной почте либо факсу, указанным в разделе 12 настоящего Договора, либо вручения лично в руки) Поставщику уведомления о расторжении. 10.5. В случае вступления в силу п.10.2 Договора, Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с момента направления Поставщику уведомления о расторжении Договора любым из доступных способов (по почтовому адресу, электронной почте либо факсу, указанным в разделе 12 настоящего Договора, либо лично в руки). 10.6. Поставщик, не получивший уведомление о расторжении договора в случае, если оно ему поступило, или не ознакомившийся с ним, в том числе при направлении данного уведомления посредством электронной почты, несет последствия, указанные в п. 11.3 настоящего Договора. | ||||||||||||