2 ГК Реконструкция Кармадон (с рабочей док.). Проект государственный контракт г. Владикавказ 2022 г. Наименование объекта Реконструкция автомобильной дороги ГизельКармадонДаргавсДзуарикау
 Скачать 277.15 Kb.
|
|
ПРОЕКТ Государственный контракт № _________________________ г. Владикавказ «___» _____________ 2022 г. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги «Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау» на участке км 11,2 – км 33,2 с подъездом к турбазе «Кахтисар» (1 этап). Корректировка. Настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) заключен между Комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре Республики Северная Осетия-Алания, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Солиева Тариэля Тазаретовича, действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны и ________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, протокол от «___»________ 2022 г. № ________. 1. Предмет Контракта. 1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау» на участке км 11,2 – км 33,2 с подъездом к турбазе «Кахтисар» (1 этап). Корректировка» (далее - Объект) работы по реконструкции автомобильной дороги в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) в соответствии с проектно-сметной документацией (далее - Проект), требованиями нормативных документов (Приложение №2 к Контракту «Перечень нормативных документов») и объемами работ (Приложение №1 к Контракту «Смета контракта»). 1.2. Цена Контракта составляет ________ (________) рублей ________ коп. (в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ________ (________) процентов (в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается), и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту включая расходы по выполнению работ, указанных в техническом задании и проектно-сметной документации, стоимость всех товаров (материалов/оборудования), применяемых при выполнении работ, затрат на использование (эксплуатацию) строительной техники, расходы на транспортировку, доставку материалов и оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, страхование и уплату таможенных пошлин. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. 1.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 1.4. Источник финансирования: Республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания. КБК 753 0409 033R153893 414. 1.5. Идентификационный код закупки: ________ 1.6. Характеристика Объекта:
2. Управление Контрактом 2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом в пределах полномочий, определенных Контрактом и установленных приказом Заказчика, представляет лицо, назначенное приказом Заказчика (далее - Представитель Заказчика). В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта Заказчик направляет Подрядчику сведения о Представителе Заказчика, уполномоченном на организацию и выполнение обязательств по Контракту, с указанием ФИО, должности, области и сферы компетенции, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены Представителя Заказчика, Заказчик заблаговременно письменно извещает об этом Подрядчика. Интересы Подрядчика по Контракту представляет Представитель Подрядчика, назначенный в установленном порядке. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан направить Заказчику сведения о Представителе Подрядчика, уполномоченном на организацию и выполнение обязательств по Контракту, с указанием ФИО, должности, области и вопросов взаимодействия, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены Представителя Подрядчика, Подрядчик заблаговременно письменно извещает об этом Заказчика. 2.2. Представители Заказчика и Подрядчика могут проявлять инициативу в созыве производственных совещаний. Задача совещаний заключается в рассмотрении хода работ, разрешении конфликтных ситуаций и решении вопросов, связанных с непредвиденными и прочими обстоятельствами, требующими совместных действий. 2.3. Сторона, по инициативе которой проводится совещание, должна заблаговременно (не менее чем за 2 дня) известить о месте и времени проведения совещания. Представители Заказчика и Подрядчика не имеют права отказаться от участия в совещании без уважительной причины. 2.4. Представитель Заказчика ведет протокол производственного совещания и представляет копии протокола участникам совещания. 2.5. Результаты производственного совещания обязательны для исполнения Сторонами Контракта и при необходимости оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Контракту. 2.6. Результатом совещания может явиться: а) подписание Дополнительного соглашения к Контракту; б) передача дела на судебное рассмотрение в Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания в случае, если соглашение Сторон не достигнуто; в) совместное решение Заказчика и Подрядчика о расторжении Контракта, при этом незавершенный Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ. 3. Обязательства и права Заказчика Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства: 3.1. Передать в течение 10 дней после подписания Контракта Подрядчику по акту копии разрешительной документации. 3.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, их качеством и сроками выполнения, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Контрактом и действующими нормативами в области дорожного строительства. 3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом. 3.4. Ответственность за все действия Представителя Заказчика несет Заказчик, если такие действия совершены в пределах его полномочий. 3.5. Представитель Заказчика имеет право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту. 3.6. Представители Заказчика имеют право: - беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода работ на Объекте; - производить соответствующие записи в общий журнал работ на Объекте (и иные журналы учета выполнения работ); - давать Подрядчику обязательные для исполнения распоряжения (предписания) при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему. Запись в Журнале производства работ имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний). 3.7. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения (предписания): - о замене материалов, не обеспечивающих уровень качества, установленный Техническим заданием; - о приостановке работ до момента ликвидации причин, ее вызвавших; - об устранении дефектов; - по другим вопросам в соответствии с положениями Контракта. Распоряжения (предписания) Представителя Заказчика должны быть документально обоснованы результатами измерений, испытаний и др. и должны предусматривать сроки для их исполнения. 3.8. Заказчик и/или Представитель Заказчика по письменному согласованию с руководителем Заказчика имеет право отдать распоряжение (предписание) о полной или частичной приостановке работ на такой период времени, который считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнения Подрядчиком в установленные сроки распоряжения (предписания), касающегося требования к качеству данных работ, а также по другим причинам. 3.9. Распоряжение (предписание) с указанием даты его подписания и срока его исполнения Подрядчиком составляется Представителем Заказчика в письменном виде в двух экземплярах, регистрируется в системе документооборота Заказчика и направляется Подрядчику. Один экземпляр распоряжения (предписания) регистрируется и хранится Подрядчиком на протяжении срока действия и хранения Контракта. Второй экземпляр распоряжения (предписания) с отметкой о дате получения Подрядчиком направляется Заказчику, регистрируется в системе документооборота Заказчика и хранится в производственном отделе Заказчика на протяжении срока действия и хранения Контракта. 3.10. По обязательствам Заказчика Представитель Заказчика должен: - участвовать в промежуточной приемке работ и оформлении документов для последующего подписания Заказчиком в соответствии с главой 9 Контракта; - немедленно уведомить должностное лицо, заключившее Контракт, о возникновении ситуации, требующей внесения дополнения в Контракт, либо принятия иных решений, не входящих в компетенцию Представителя Заказчика. 3.11. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 44 ФЗ). 3.12. Заказчик имеет право привлечь специализированные организации для осуществления строительного контроля и авторского надзора за выполнением работ на Объекте. В этом случае Подрядчику направляется письменное уведомление в 15 (пятнадцатидневный) срок с момента заключения контрактов (договоров) с этими специализированными организациями, либо в 15 (пятнадцатидневный) срок с момента заключения настоящего Контракта в случае заключения контрактов (договоров) с этими специализированными организациями до заключения настоящего Контакта. 3.13. При осуществлении технического надзора Заказчик не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика. 3.14. Заказчик, в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения. 3.15. Заказчик проводит проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. 3.16. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит. 3.17. Заказчиком установлены возможные виды и объемы работ из числа видов работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту, за исключением дочерних обществ такого Подрядчика: 1. Подготовительные работы 2. Земляные работы 3. Свайные работы 6. Устройство фундаментов и оснований 7. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 8. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 9. Работы по обустройству автомобильной дороги 10. Устройство искусственных сооружений Так как указанные выше работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, включены в возможные виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 г. №570, объем работ определяется сметами на выполнение работ. |