документация. Документация об электронном аукционе
Скачать 178.11 Kb.
|
. Гарантии качества товара 5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока хранения (эксплуатации). При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного товара требованиям Контракта, за исключением несоответствий, вызванных неправильной эксплуатацией (хранением) товара, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 10 календарных дней, заменить несоответствующий товар на новый. 5.2. Гарантийный срок хранения (эксплуатации) товара начинает исчисляться со дня приемки товара представителем Заказчика. Гарантийный срок хранения (эксплуатации) - __________. Срок хранения и эксплуатации__________________. Гарантия предоставляется вместе с товаром и начинает исчисляться со дня приемки товара представителем Заказчика. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене и доукомплектованию производятся за счет средств Поставщика. . Тара, упаковка и маркировка товара 6.1. Упаковка и маркировка выполняется в соответствии с требованиями на бронежилет. Упаковка обеспечивает полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и в течение гарантийного срока. 6.2. Товар в поврежденной упаковке, упаковке, не соответствующей требованиям Контракта, а также товар, не указанный в товарной накладной возвращается Поставщику. По результатам проверки товара по количеству, ассортименту Заказчик делает отметку в товарной накладной о фактически доставленном товаре. . Обеспечение исполнения обязательств 7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме 2 939 858 (два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 56 копеек. В соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в данном пункте Контракта. 7.2. Поставщик вместе с поставляемым товаром при разовой поставке или не позднее поставки последней партии товара (при поставке товара отдельными этапами (партиями)) должен предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта в сумме 2 939 858 (два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 56 копеек. 7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 7.4. В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств по Контракту путем внесения денежных средств на счет Заказчика прилагаются реквизиты для внесения денежных средств: Федеральное казенное учреждение «Центральное окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» ИНН/КПП 7722093367 / 773301001 УФК по г. Москве, (ФКУ «ЦОУМТС МВД России»), л/с № 05731458560 Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва 35 (ГУ Банка России по ЦФО/УФК по г. Москве) БИК ТОФК 004525988, ЕКС – № 40102810545370000003, КС – № 03212643000000017300, Код (поле 22 платежного поручения) – 188001458560002. Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств на _________ (указывается предмет контракта) для нужд МВД России, № ГК, по которому перечисляется обеспечение. 7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2, 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 7.6. В случае, если по каким-либо причинам представленное Поставщиком обеспечение исполнения Контракта и (или) обеспечение исполнения гарантийных обязательств перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента установления факта прекращения действия обеспечения исполнения Контракта или гарантийных обязательств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта или гарантийных обязательств на тех же условиях. 7.7. В случае, если Поставщик в качестве обеспечения исполнения контракта и (или) обеспечения гарантийных обязательств представил Заказчику банковскую гарантию, то Заказчик вправе без обращения к Поставщику обратиться непосредственно в адрес «Гаранта» с требованием об уплате неустойки в случае, если «Принципал» откажется от выполнения, либо допустит любое (в том числе однократное) нарушение взятых обязательств по Контракту, в том числе обязательства по возврату аванса и возмещению убытков Заказчика. 7.8. В случае, если Поставщик в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставил денежные средства, Заказчик осуществляет возврат этих денежных средств или их часть в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании. 7.9. В случае, если Поставщик в качестве обеспечения гарантийных обязательств предоставил денежные средства, Заказчик осуществляет возврат этих денежных средств в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании. 7.10. В случае представления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта и (или) обеспечения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе указанные денежные средства перевести в доход Федерального бюджета РФ без обращения в суд, при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поставке товара, по исполнению гарантийных обязательств в пределах срока действия Контракта, уведомив Поставщика. 7.11. Размер обеспечения, указанного в п. 7.1. Контракта, может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 7.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковской операции, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленных законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 8.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 8.3. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую сторону телеграммой или телефонограммой о типе и возможной продолжительности этих, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Ответственность сторон 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9.2. При несвоевременной оплате или неоплате предъявленных счетов-фактур Поставщика по вине Заказчика, Поставщик вправе требовать оплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения данного обязательства. 9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере __________ рублей (1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. рублей (включительно); 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. рублей (включительно); 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей). 9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик оплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком. 9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренного Контрактом обязательства (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере ___ % от цены Контракта, (в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.- размер штрафа составляет 10%; в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.(включительно) – размер штрафа составляет 5%; в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – размер штрафа составляет 1%, в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. (включительно) – размер штрафа составляет 0,5%; в случае, если цена контракта составляет от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. (включительно) – размер штрафа составляет 0,4%; в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. (включительно) – размер штрафа составляет 0,3%; в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. (включительно) – размер штрафа составляет 0,25%; в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. (включительно) – размер штрафа составляет 0,2%; в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд. руб.– размер штрафа составляет 0,1%), в сумме ____________ рублей. 9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере __________ рублей (1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей). 9.7. Предъявленный к приемке УПЗ ДТ МВД России или ВП (ПЗ) ФОИВ и/или Грузополучателю товар, не соответствующий требованиям Контракта (по наименованию товара, срокам изготовления, срокам хранения (эксплуатации), ненадлежащего качества и/или нарушением требований НТД, с неправильной маркировкой, либо ее отсутствием, в ненадлежащей упаковке), считается непоставленным. Вывоз товара, не соответствующего требованиям Контракта, с территории Грузополучателя осуществляется силами и средствами Поставщика в течение пяти календарных дней с даты уведомления Поставщика о несоответствии товара требованиям Контракта. 9.8. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям Контракта (по наименованию товара, срокам изготовления, срокам хранения (эксплуатации), ненадлежащего качества и/или нарушением требований НТД, с неправильной маркировкой, либо ее отсутствием), выявленной в гарантийный срок хранения (эксплуатации) товара, Поставщик в десятидневный срок с момента направления Заказчиком требования о замене товара обязан заменить товар, не соответствующий требованиям Контракта, на новый товар, соответствующий требованиям Контракта. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика в порядке, установленном разделом «Порядок приемки товара» Контракта. Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Поставщика вместо замены товара, не соответствующего требованиям Контракта, выявленной в гарантийный срок хранения (эксплуатации) товара, оплаты стоимости этого товара сверх предусмотренной Контрактом неустойки и вывоза товара. 9.9. При неисполнении Поставщиком в десятидневный срок требования о вывозе с территории Грузополучателя товара, не соответствующего требованиям Контракта, Заказчик вправе потребовать от Поставщика оплаты стоимости хранения этого товара, в размере стоимости, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичное хранение таких товаров, а также оплаты расходов на утилизацию этого товара. 9.10. Расходы на проведение экспертизы (лабораторные исследования) товара, в случае подтверждения поставки товара, не соответствующего требованиям Контракта, относятся на Поставщика. 9.11. Поставщик, не исполнивший обязательство по Контракту, обязан возместить Заказчику сумму понесенных убытков, определяемую как разницу между стоимостью товара, закупленного по новому государственному контракту, и стоимостью непоставленного товара по расторгнутому Контракту. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки. 9.12. При непоставке (недопоставке) товара; поставке товара, не соответствующего требованиям Контракта, с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Контрактом срок; неоднократном нарушении сроков поставки товара, Заказчик вправе отказаться от получения товара, а также расторгнуть Контракт в установленном законом порядке. 9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 9.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 9.15. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 9.16. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Контрактом. Порядок разрешения споров 10.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Данный контракт предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8-23,25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Срок рассмотрения претензий и/или решений Заказчика при одностороннем отказе от исполнения контракта, а также предложений об изменении или расторжении Контракта составляет 10 календарных дней с даты их получения. 10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 10.3. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения между Сторонами спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 10.4. Ни одна из сторон не вправе передать свои права по Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено в Контракте, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. |