Практика готово. Отчет по практике и подготовить его защиту
![]()
|
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1. Во всем ином, не урегулированном в договоре, Стороны будут руководствоваться нормами ГК РФ, а также нормами . 5.2. Договор составлен в -х экземплярах. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНПеревозчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПассажирРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: 7. ПОДПИСИ СТОРОНПеревозчик _________________ Пассажир _________________ Приложение 3 В Арбитражный суд ___ Истец: _____________ Адрес: ______________ Ответчик: ____________ Адрес: _____________ Цена иска: ___________ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора (или изменении его условий) "__" ___________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен договор___________________ (указать предмет договора) N _____________. По указанному договору ответчик должен был _______________________________________________________________. (указать обязанности ответчика по договору) В связи с существенным нарушением ответчиком условий договора, которое выразилось в ________________________ (указать, в чем выразилось существенное нарушение договора ответчиком), истец предложил ответчику расторгнуть (изменить условия) договор N ______________от "__" ________________ г. (в случае изменения договора необходимо указать конкретные предложения по изменению его условий). Предложение истца о расторжении (изменении условий) договора ответчик отклонил (оставил без ответа) по следующим причинам: _____________________. Отказ в удовлетворении предложения о расторжении (изменении условий) договора является необоснованным по следующим причинам: ___________________________________. В связи с вышеизложенным, в соответствии со ст. 450 ГК РФ, ст. ст. 27, 125, 126 АПК РФ ПРОШУ: 1. Расторгнуть (изменить условия) договор N ________ от "__" _______ г. между ___________________________ и ______________________________. (наименование истца) (наименование ответчика) 2. Взыскать с ответчика госпошлину в размере _____________________ руб. Приложение: 1. Копия договора N ______ от "___" _________________ г. 2. Копии документов, подтверждающих наличие оснований для расторжения (изменения условий) договора. 3. Документ, подтверждающий оплату госпошлины. 4. Документ о направлении копии искового заявления для ответчика. 5. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание иска. 6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Руководитель (представитель) "___" _________ _____ г. ________________ (подпись) Приложение 4 ООО "__________" Юридический адрес: _________________ Фактический адрес: _________________ Телефон: ___________________________ от: _________________________________ ____________________________________ ПРЕТЕНЗИЯ На основании Договора подряда от ___________ года, заключенного между мной - ____________________ (далее-Заказчик), и ООО «_____» (далее-Подрядчик), Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и связанных с их обеспечением услуг по строительству фундамента, расположенного на участке по адресу: ______________________________________________. В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. На основании п. 2.1. Договора стоимость предмета договора составляет _______рублей. После подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает аванс _______рублей. Заказчик оплачивает работы на основании графика финансирования работ: 1 оплата: До начала работ Заказчик выплачивает Подрядчику _______ рублей. 2 оплата: По окончанию работ 1 этапа Заказчик выплачивает Подрядчику _______рублей. 3 оплата: По окончанию 2 этапа Заказчик при отсутствии замечаний, производит окончательный расчет, т.е. _______ рублей. Во исполнение условий Договора на расчетный счет ООО «____» мной были перечислены денежные средства в размере _______ рублей, что подтверждается чеками Сбербанка РФ от ___________ года, от _________ года, от ______________ года. Таким образом, со своей стороны я надлежащим образом и в полном объеме выполнила условия Договора. Согласно ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей», продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. Кроме этого, на основании ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Однако в нарушение действующего законодательства до настоящего времени ООО «_______» не выполнило принятых на себя обязательств. Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). На основании п. 3.1. Договора сроки выполнения комплекса работ составляет __ месяц. Дата сдачи объекта - ____________года. По непонятным мне причинам до настоящего времени объект не сдан. Все мои неоднократные попытки получить от Подрядчика сведения о причине не выполнения условий Договора не увенчались успехом. Таким образом, ООО «_____» нарушает условия договора. Более того, комплекс работ проведенных Подрядчиком на настоящий момент выполнен с недостатками, а именно: фундамент и стены не ровные, присутствуют сколы на фундаменте, отсутствует уравнение пористых мест. В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (ст. 397 ГК РФ). Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. Таким образом, Подрядчик не исполнил обязательства, принятые на себя по указанному Договору в полном объеме, в оговоренные в Договоре сроки, а проделанная работа не соответствовал условиям Договора. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Согласно п. 9.1. Договора, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, в случае невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему Договору. Согласно ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Также в силу п. 8.3. Договора, за нарушение Подрядчиком своих обязательств в отношении сроков выполнения отдельных этапов работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере ___ % от стоимости работ за каждый день просрочки. Следовательно, я имею право требовать выплаты пени в размере _______(___________________________________________________) рублей. Расчет пени: _________ – сумма внесенных денежных средств; ___ – количество дней просрочки Пеня – ___ % за каждый день просрочки Итого: _______(___________________________________________________) рублей. Таким образом, ввиду неисполнения Подрядчиком принятых обязательств я имею право требовать расторжения договора и возврата внесенных денежных средств в размере _______(__________________________________________________) рублей, а также выплаты пени в размере _______(__________________________________________________) рублей. На основании изложенного требую: 1. Расторгнуть Договор подряда от ________ года, заключенный между мной ________________________ и ООО «_____». 2. Выплатить денежные средства в размере _______(__________________________________________________) рублей, внесенных мной по договору Подряда от ____________ г, а также пени в размере _______(___________________________________________) рублей. 3. Возместить расходы на оплату юридических услуг в размере _______(___________________________________________________) рублей. В случае отказа либо неполного удовлетворения моих требований, равно как и отсутствия ответа на претензию я буду вынуждена обратиться в суд с иском о возмещении мне причиненного материального ущерба и морального вреда. В этом случае к сумме судебного иска будут добавлены судебные расходы, в том числе и расходы на услуги представителя, к помощи которого я буду вынужден прибегнуть. «___» ______года _____________________ И.О.Фамилия Общество с ограниченной ответственностью «ЮграПромТехСервис» (наименование организации) Россия, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд 6П, строение 39 (фактический адрес) Россия Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н, гор. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 50 кв. 30 (реквизиты (ИИН/ОГРН) ХАРАКТЕРИСТИКА Настоящая характеристика дана Сахаровой Карине Дмитриевне, (Ф.И.О. обучающегося) Проходившему (шей) производственную практику (тип: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в период с «27» июня 2022г. по «07» августа 2022г. в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮграПромТехСервис» (наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) За время прохождения практики изучил(а): нормативно-правовую базу и структуру организации, основные функции деятельности ООО «ЮграПромТехСервис», организацию труда юридического отдела. В период прохождения практики решались следующие задачи: – изучение организации работы юридического отдела ООО «ЮграПромТехСервис»; – изучение имеющейся в отделе картотеки законодательства, арбитражной и судебной практики; –ознакомление с функциональными обязанностями работника юридического отдела ООО «ЮграПромТехСервис»; – изучение порядка обращения в информационные базы данных, приобретение практических навыков по формированию и обработке информационных запросов, работы с данными статистической отчетности, справочными материалами и специальной документацией, знакомство с основами аналитической работы; – участие в выполнении конкретных (отдельных) служебных заданий и поручений. Результат работы обучающегося(щейся): сформированы необходимые профессиональные навыки на рабочем месте, самостоятельно выполняла работу по заданию специалиста с базой данных с использованием информационно-компьютерных технологий. Задания руководителя практики выполняла в полном объеме, проявляла интерес к закреплению теоретических знаний на практике. (индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, иное) В целом теоретический уровень подготовки обучающегося и качество выполняемой им работы можно оценить на отлично. Руководитель практики от профильной организации _______________ / _________________ (подпись) (расшифровка подписи) «___» _______ 2022г. МП 1 Обязательное проведение в первый день практики на профильной организации |