|
|
учет финансового результата. Учет финансовых результатов Понятие финасового результата
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Выдано ________________________________________________________.
(название организации-Арендодателя)
Место выдачи __________________________________________________.
(адрес)
1. В связи с вступлением в действие лизингового договора,
заключенного Вами с ________________________________________________,
(название Арендатора)
здесь и далее называемым Арендатором, включающим его правопреемников.
и возможных агентов, мы, нижеподписавшиеся, сообща и порознь.
настоящим документом гарантируем четкую выплату Арендатором всех.
арендных, процентных и других платежей, оговоренных в ст. __ и __ и пп. 9 и 10 настоящего Приложения к лизинговому договору, и выплату.
всех других сумм, предъявляемых к оплате по данному лизинговому.
договору. Мы также гарантируем своевременное выполнение Арендатором.
всех обязательств в рамках вышеупомянутого договора. Кроме того,
сообща и порознь мы берем на себя обязательство по полному возмещению.
Ваших потерь и расходов (включая возможные судебные издержки),
понесенных Вами вследствие невыполнения Арендатором каких-либо.
обязательств по данному лизинговому договору.
2. Кроме того, сообща и порознь мы устанавливаем, что согласно.
настоящему гарантийному письму мы принимаем на себя функции основных.
должников, а не только гарантов. При этом наши обязательства будут.
носить непрерывный и неизменный характер. Наши обязательства не будут.
считаться выполненными, уменьшенными или измененными вследствие.
предоставления Вами Арендатору различных отсрочек, или вследствие.
заключения Вами компромиссных соглашений с Арендатором или соглашений.
о непредъявлении исков Арендатору, или любых изменений в лизинговом.
договоре, или изменений в статусе Арендатора. Наши обязательства в.
силу настоящего договора будут действительными независимо от того,
будете ли Вы иметь юридическое право и будете ли Вы применять.
юридические меры против Арендатора. Настоящие обязательства.
действительны также в случае возобновления лизингового договора. Мы.
признаем, что настоящее гарантийное письмо не будет изменяться или.
ограничиваться какими-либо другими гарантийными и/или другими.
соглашениями, заключаемыми с Арендодателем.
3. Мы признаем, что частичное или полное освобождение от штрафа,
отказ от применения судебных мер, отсрочка платежа, предоставляемые.
Вами нам или одному из нас, не будут иметь последствий для наших.
обязательств по отношению к Вам в рамках упомянутого договора. Мы.
признаем, что никакой документ или соглашение об освобождении одного.
из нас от обязательств не будет воздействовать на обязательства.
другого или других в рамках настоящего документа. Настоящее.
гарантийное письмо является обязательным для наших законных.
наследников, представителей, правопреемников и агентов.
___________________________________
(подпись лица, выдавшего гарантию)
М.П.
«__"___________ 199_ г.
Дополнительные обязательства _______________________________
_____________________________________________________________________
От имени Арендодателя От имени Арендатора.
_____________________ _____________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
_____________________ _____________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
«__"_________ 20_ г. "__"_________ 20_ г.
ДОГОВОР О ЛИЗИНГЕ ИМУЩЕСТВА
г. _______________ «___»________ 20__ г.
________________________________________, именуем__ в дальнейшем.
(наименование организации, предприятия)
Арендатор, в лице __________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________ с одной стороны,
(Устава, положения)
и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем.
(наименование организации, предприятия)
Арендодатель, в лице _______________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________ с другой стороны,
(Устава, положения)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Арендодатель предоставляет.
Арендатору в аренду следующее имущество:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
1.2. Арендатор получает право использовать арендованное.
имущество в течении всего срока аренды, однако он не имеет права.
переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьему.
лицу без письменного согласия Арендодателя. В этом случае Арендатор.
должен представить данные об этом лице по форме и в срок,
установленные соглашением сторон (Арендатором).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА.
Права и обязанности Арендатора:
2.1. Арендатор обязан вносить арендную плату Арендодателю в сроки.
и в порядке, установленном настоящим договором.
При просрочке платежей предусмотренных в п. _____ настоящего.
договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени в.
размере ____% от стоимости невыплаченной суммы.
2.2. Арендатор обязуется во время действия настоящего договора.
платить по всем обязательствам, предусмотренным предписаниями в связи.
с арендованным имуществом (налоги, сборы, взносы).
2.3. Арендатор обязан надлежащим образом относится к.
арендованному имуществу, использовать его соотвественно его.
назначению и техническим особенностям.
2.4. Арендатор обязан нести все расходы по текущему уходу и.
мелкому ремонту, вызванные регулярным пользованием арендованным.
имуществом.
2.5. Арендатор принимает на себя все риски, связанные с порчей.
или потерей, кражей или преждевременным износом арендованного.
имущества, происшедшие во время действия настоящего договора.
В случае возникновения какого-либо риска Арендатор обязан за.
свой счет предпринять следующее:
а) отремонтировать или заменить на любое другое имущество.
приемлемое для Арендодателя, причем за Арендатором сохраняется.
обязанность уплатить все суммы арендной платы и произвести другие.
платежи, предусмотренные настоящим договором, или действующим.
законодательством;
б) погасить всю задолженность Арендодателю по выплате арендной.
платы и выплатить ему неустойку в размере ___________________________
__________ рублей. Указанная сумма должна быть выплачена в течении.
_________ дней после предъявления Арендодателем требования об уплате.
2.6. Арендатор обязан информировать Арендодателя по всем.
вопросам и обстоятельствам, имеющим отношение к арендованному.
имуществу. Сообщения должны быть своевременными и полными.
2.7. Арендатор имеет право:
– вернуть арендованное имущество Арендодателю;
– выдвинуть предложение о продлении срока договора;
– приобрести арендованное имущество в собственность, заключив.
при этом договор купли-продажи с Арендодателем.
О своем выборе Арендатор должен сообщить Арендодателю за _____
__________ до истечения срока настоящего договора.
2.8. Арендатор может предоставить в сублизинг переданное ему в.
аренду имущество только с согласия, причем письменного, Арендодателя.
Подобное согласие может содержаться в письме, телексе, телеграмме.
Права и обязанности Арендодателя:
2.9. Арендодатель обязан передать Арендатору все имущество,
указанное в п. _____ настоящего договора в исправном состоянии.
2.10. Арендодатель обязуется предоставить.
высококвалифицированных специалистов для работы на сданном в аренду.
имуществе и для его технического обслуживания.
2.11. Арендодатель имеет полномочия проверять состояние.
арендованного имущества, инспектировать условия его эксплуатации.
3. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОМ ЛИЗИНГА.
3.1. Арендатор обязуется регулярно вносить Арендодателю арендную.
плату за пользование предметом лизинга.
3.2. Арендная плата за пользование предметом лизинга вносится.
____________________ и составляет ___________________________________
____________ рублей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
4.1. Арендодатель несет ответственность за все недостатки.
имущества, сданного в аренду, если эти недостатки препятствуют.
нормальному использованию его по назначению, при условии, что эти.
недостатки существовали при заключении договора и не были и не могли.
быть известны Арендатору.
4.2. Арендодатель отвечает перед Арендатором за все претензии,
которые могут возникнуть из прав третьих лиц, которые ограничивают.
или препятсвуют пользованию лизингом, при условии, что Арендатор не.
знал и не мог знать о существовании прав третьих лиц при заключении.
договора.
4.3. Арендатор возмещает Арендодателю все убытки, связанные с.
потерей, повреждением арендованного имущества в порядке установленном.
п. 1.6 настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРАВА СТОРОН ПО ИСТЕЧЕНИИ.
СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий договор заключен сроком на ________ лет. Моментом.
начала срока действия договора является _____________________________
____________________________________________________________________
5.2. По истечении срока действия настоящего договора.
договаривающиеся стороны обязались определиться по выбору одной из.
трех возможностей, предусмотренных в данном пункте:
а) договаривающиеся стороны обязуются заключить договор.
купли-продажи арендованного имущества. При этом цена должна быть.
определена путем ______________________________ (например, вычета из.
рыночной стоимости имущества на момент заключения настоящего договора.
общей суммы, выплаченной арендной платы, которая рассчитывается.
согласно п. ____);
б) договаривающиеся стороны обязуются заключить новый договор о.
лизинге с ценами ниже сумм, предусмотренных в п. _____ настоящего.
договора, учитывая амортизацию предмета лизинга, а именно:
1. _____________________________ на ______ %
2. _____________________________ на ______ %
3. _____________________________ на ______ %;
в) договаривающиеся стороны прекратят свои договорные отношения.
и Арендатор передаст предмет лизинга, предусмотренный п. 1 настоящего.
договора Арендодателю.
6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА.
6.1. Арендодатель сохраняет право собственности на все.
имущество, которое составляет предмет лизинга, предусмотренный п. 1.
настоящего договора в течении срока настоящего договора.
6.2. При ликвидации или реорганизации Арендатора, Арендодатель.
вправе требовать возвращения предмета лизинга на основании права.
собственности Арендодателя.
6.3. В случае заключения договора купли-продажи между.
Арендатором и Арендодателем относительно арендованного имущества.
право собственности на указанное имущество переходит Арендодателю.
7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор может быть приостановлен из-за действия.
непреодолимой силы, соответственно пункту 5 настоящего договора.
7.2. Действие договора может быть приостановлено:
а) продлением времени передачи имущества;
б) необходимой заменой вещей.
7.3. В дальнейшем договор продлевается на столько времени,
сколько продолжались причины для продления.
7.4. Если одновременно возникли две или несколько причин приос тановления договора, срок его действия продлевается только на период,
причины которого продолжались наибольшее время.
7.5. Стороны могут и путем письменного соглашения решить, что на.
какое-то время действие настоящего договора будет приостановлено. В.
этом случае они должны точно определить день приостановления и день.
продления действия договора.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. Стороны освобождаются от частичного или полного.
неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это.
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий.
чрезвычайного характера, которые ни одна сторона не могла ни предвидеть, ни.
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы.
относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за.
возникновение которых он не несет ответственности, например,
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка,
правительственные постановления или распоряжения государственных.
органов.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных.
обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны.
должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна.
содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на.
исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на.
срок исполнения обязательств.
8.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой.
силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с.
учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее.
компенсировать последствия невыполнения обязательств.
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все возможные споры, вытекающие из данного договора или по.
поводу настоящего договора, стороны пытаются разрешить путем взаимных.
переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия спорные вопросы решаются в.
судебном порядке.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
АРЕНДАТОР: _____________________________________________________
____________________________________________________________________.
АРЕНДОДАТЕЛЬ: __________________________________________________
____________________________________________________________________.
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДАТОР АРЕНДОДАТЕЛЬ.
____________________ ____________________
М.П. М.П.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. _______________ «___»_______20__г.
__________________________________________________________ (наименование.
предприятия или Ф.И.О. физического лица), действующего на основании.
_____________ (Устава, патента и пр.), именуемого в дальнейшем Заказчик,
и ____________________________________ (Ф.И.О.), действующего __________
(от своего имени и т. п.), именуемого в дальнейшем Подрядчик, заключили.
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск следующие виды.
работ: _________________________________________________________________
1.2. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить.
в срок до "___"_______20__г. необходимую проектную и сметную.
документацию, технические условия, предоставить в распоряжение.
Подрядчика имеющееся оборудование, инструменты и материалы.
1.3. _____________________________________________________________
(указать виды работ) Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем.
оборудовании и своими инструментами. В этом случае Заказчик.
дополнительно оплачивает по договорным ценам стоимость материалов и.
амортизационные платежи за износ оборудования по существующим.
нормативам.
1.4. Начало работы устанавливается с "___"________20__г., окончание.
работы и сдача ее Заказчику "____"________20__г. с правом (без права)
досрочного выполнения.
1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемкисдачи Заказчиком или уполномоченным им представителем.
1.6. Подрядчик несет ответственность за вверенное ему имущество и.
за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.
1.7. Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, несет.
ответственность в случае недоброкачественности материала.
1.8. Риск случайной гибели или случайной порчи материала несет.
сторона, предоставившая материал.
2. Условия выполнения работы.
2.1. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил.
отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по.
требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные.
недостатки в установленный по согласованию сторон срок. Отказ от.
исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика штрафные.
санкции. Заказчику предоставляется в этом случае право поручить.
исправление недостатков третьим лицам (организациям) за счет.
Подрядчика.
2.2. При наличии существенных недостатков на одном из этапов.
работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии.
с требованиями технической или иной документации, представленной.
Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты выполненной.
Подрядчиком работ.
2.3. О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет.
Заказчику отчеты в согласованные сторонами сроки, а также промежуточные.
результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества.
выполненных работ.
2.4. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению.
настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и.
распределяет обязанности между ними.
3. Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции.
3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику.
вознаграждение в размере ________________ руб., облагаемых в.
установленном законодательством порядке налогами.
3.2. За нарушение согласованных сроков предоставления технической.
документации, материалов, начала и окончания работы и ее промежуточных.
этапов виновная сторона выплачивает штраф в размере ____________________
руб. за каждый день нарушения.
3.3. Другие условия _______________________________________________
3.4. Сумма вознаграждения оплачивается полностью после ____________
дней после подписания акта сдачи-приемки работ.
3.5. К договору прилагается:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
Адреса и реквизиты сторон:
Подрядчик:
Почтовый адрес и индекс ________________________________________________
Телеграфный ____________________________________________________________
Расчетный счет N _______ в ______________ отделении ___________________
банка.
Подписи сторон:
Подрядчик подпись.
Заказчик подпись.
М.П.
Примечание. Если одной из сторон или обеими сторонами являются.
физические лица, то наряду с почтовым адресом и индексом обязательно.
указывается серия и номер паспорта, когда и кем выдан.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
на выполнение работ по производству продукции.
(между предприятиями)
г. _______________ "___"___________ 20__ г.
________________________________________, именуем__ в дальнейшем.
(наименование предприятия)
«Подрядчик», в лице ________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________, с одной стороны и.
(Устава, положения)
_________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование предприятия)
в лице ________________________________________________, действующего.
(должность, ф.и.о.)
на основании ___________________________, с другой стороны, заключили.
(Устава, положения)
настоящий договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию.
_____________________________________________________________________
(указать какую именно)
своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного.
материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить.
выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать.
требованиям ГОСТа ________________.
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы.
материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал.
оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории.
своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______
________________ полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется.
Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом,
подписываемым представителями сторон.
III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала,
поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки.
выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным.
поручением на расчетный счет Подрядчика в течение _________ дней.
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он.
уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,5%
стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не.
окончена по истечении ____-х недель со дня наступления срока.
исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной.
пени, неустойку в размере _______% стоимости заказа (включая.
стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает.
Подрядчику пеню в размере ______% стоимости работ (включая стоимость.
материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____
дней – неустойку в размере ______% стоимости заказа (включая.
стоимость материала).
Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция.
оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по.
причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т. д.), то риск.
случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить.
понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится.
Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте,
подписываемом представителями сторон.
При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются.
созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.
Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня.
получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных.
работ, зафиксированное одним из названных актов.
В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено:
количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер.
недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки.
безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной.
продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также.
отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо.
допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать.
уплаты неустойки в размере _____% от стоимости некачественно.
выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа.
Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______% от стоимости.
заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой.
стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них.
неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия.
соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке.
на рассмотрение арбитражного суда.
V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих.
одинаковую юридическую силу.
5.2. Юридические адреса сторон:
Заказчик: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи сторон:
Заказчик: Подрядчик:
___________________ ___________________
М.П. М.П.
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
г. _____________ "____"____________ 19___г.
________________________________________________________________________
(полное наименование банка – кредитора)
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________________
(полное наименование организации-ссудополучателя)
именуемая в дальнейшем «Ссудозаемщик», в лице____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Банк предоставляет Ссудозаемщику кредит на __________________________
______________________________________________________________________________
(цель кредита)
2. Общий размер кредита __________________ тыс. рублей.
Кредит предоставляется на оплату _______________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до "__"_______________20___г.
Погашение ссуды осуществляется путем ___________________________________
При непоступлении средств в погашение кредита в указанный срок задолженность по ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списывается со счета N ____________________ в _________________________ банке.
4. За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере _____ процентов годовых.
Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно после 20 числа каждого месяца в бесспорном порядке инкассовым поручением с расчетного счета Ссудозаемщика.
Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты выдачи средств со.
ссудного счета и заканчивается датой зачисления средств в погашение кредита на.
ссудный счет Ссудозаемщика.
В случае непоступления на счет Банка средств в погашение причитающихся со.
Ссудозаемщика процентов до 5 числа следующего месяца причитающиеся со Ссудозаемщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно оплаченные.
В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк.
взыскивает штраф в размере ____ процентов от непогашенной суммы задолженности кредита за каждый день просрочки.
5. Ссудозаемщик обязуется исполнять следующие обязательства:
– предоставить в Банк для оформления и выдачи кредита следующие документы, оформленные в соответствии с действующей банковской практикой:
– устав, баланс, свидетельство о государственной регистрации;
– срочное обязательство по сумме и сроку погашения кредита;
– карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в.
установленном порядке;
– использовать полученную ссуду на предусмотренные договором.
цели, своевременно погасить полученный кредит вместе с начис ленными процентами, предоставить Банку право контролировать.
целевое использование кредита.
При нецелевом использовании кредита, а также невыполнении других условий.
договора Банк вправе предъявить ссуду к досрочному взысканию.
6. Банк, руководствуясь предметом договора, обязуется ежемесячно начислять проценты за пользование кредитом и взыскивать их с расчетного счета.
Ссудозаемщика инкассовыми поручениями.
7. Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий данного договора, предварительно рассматриваются сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения с оформлением двустороннего протокола рассмотрения.
При невозможности урегулирования споров и разногласий путем двустороннего.
соглашения они передаются на рассмотрение в органы арбитражного суда или суда.
8. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности.
по настоящему договору третьим лицам без письменного на то согласия другой.
стороны.
9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: первый и третий хранятся в Банке, второй – у Ссудозаемщика.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до.
прекращения отношений по нему.
Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
Всякие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны.
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими.
сторонами.
Действие настоящего договора может быть прекращено односторонне и по.
предварительному извещению Ссудозаемщика при условии, что он полностью вернет ссуду вместе с процентами по ней.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по.
договору, обязана (не позднее 10 дней с момента их наступления) в письменной.
форме уведомить другую сторону для принятия соответствующего решения.
Юридические адреса сторон:
Банк Ссудозаемщик.
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
(с залогом в валюте)
г. _______________ "___"_________19__г.
____________ банк, именуемый в дальнейшем Банк, в лице ___________,
действующего на основании ___________, с одной стороны, и __________,
именуемый в дальнейшем Заемщик, в лице ___________________, действующего.
на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о.
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Банк открывает Заемщику кредит в сумме _________ рублей со.
взиманием ______ процентов годовых.
1.2. В целях обеспечения кредита Заемщик вносит ______ (сумма.
валюты) _____ группы (код____) во Внешэкономбанке (г. Москва).
2. Объектами кредитования по настоящему договору устанавливаются:
2.1._____________________________
3. Условия кредитования.
3.1. Окончательный срок погашения кредита и процентов по кредиту.
установлен "___"_______19__г.
3.2. Банк имеет право требовать от Заемщика.
гарантии____________________
4. Ответственность сторон.
Заемщик обязан:
4.1. Погашать кредиты в установленный срок.
4.2. Уплачивать проценты за пользование кредитом.
4.3. Предоставлять Банку необходимые для кредитования сведения.
4.4. Заемщик обязуется эффективно использовать кредиты на условиях.
соблюдения принципов кредитования: обеспеченности, целевого характера,
возвратности и платности, за что несет всю полноту ответственности.
5. Сроки и условия действия договора.
5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента.
получения кредита Заемщиком до полного погашения с выплатой начисленных.
процентов "___"_______20__г.
5.2. При невыполнении Заемщиком обязательств по возврату кредита и.
процентов в сроки, определенные настоящим договором, находятся на текущем.
валютном балансовом счете Банка N___________, ______________ инвалютных.
рублей поступают в распоряжение Банка, после чего стороны будут свободны.
от взаимных обязательств по договору.
Частично выплаченные Заемщиком суммы в счет кредита возвращаются по.
истечении срока договора.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Банк:____________________
Заемщик:_______________
Заемщик Банк.
________________ ________________
ДОГОВОР О ПРОДАЖЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
г. ____________ "__"_________ 199_ г.
________________________________________, именуем__ в дальнейшем.
(наименование организации или ф.и.о.)
«Продавец», в лице __________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании _____________________ (для юридических лиц),
(Устава, положения)
с одной стороны, и ООО __________________________________, именуем__ в.
(наименование организации)
дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ____________________, с другой стороны,
(Устава, положения)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором, на основании ч. 5.
статьи 93 ГК РФ, Продавец обязуется передать Покупателю свою долю в.
уставном капитале Покупателя, а Покупатель обязуется уплатить за нее.
оговоренную настоящим Договором денежную сумму и выйти из состава.
участников ООО ___________________________.
1.2. Стоимость доли Продавца в уставном капитале Покупателя (в.
уставном капитале ООО ________________________ сторонами определяется.
в сумме __________________________________________ рублей.
1.3. Передача доли оформляется путем внесения изменений в.
учредительные документы Покупателя на основании заявления Продавца о.
выходе из состава участников ООО _____________________ и принимаемого.
в соответствии с указанным заявлением Общим собранием участников.
решения.
2. Порядок расчетов.
2.1. Деньги за передаваемую Покупателю долю в уставном капитале.
перечисляются на банковский счет Продавца в срок до "__"_____ 20__ г.
(вариант: в течение ___ дней после подписания настоящего Договора и.
передачи Покупателю Заявления о выходе из состава участников). По.
желанию Продавца (примечание: только для продавцов – физических лиц)
денежные средства могут быть выданы наличными из кассы Покупателя.
2.2. Денежные средства выдаются (перечисляются) Продавцу за.
вычетом всех причитающихся к уплате налогов и других обязательных.
платежей.
3. Ответственность сторон.
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая.
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой.
стороне причиненные таким неисполнением убытки. Под убытками стороны.
понимают расходы, которые добросовестная сторона произведет или должна.
будет произвести в связи с неисполнением обязательств другой стороной,
утрату или повреждение имущества, а также неполученные доходы.
(упущенную выгоду). Убытки, включая упущенную выгоду, возмещаются.
сверх штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. За несвоевременное перечисление Покупателем денег на.
расчетный счет Продавца (несвоевременную выдачу наличных денежных.
средств) Покупатель обязан уплатить пеню в размере ____% от вовремя.
неперечисленной денежной суммы за каждый день просрочки.
3.3. Обязательство Покупателя по расчетам за приобретаемую долю.
будет считаться исполненным в срок при выполнении им одного из.
следующих условий:
3.4.1. Если до истечения последнего дня срока (первого рабочего.
дня после истечения срока, если срок уплаты приходится на выходной или.
праздничный день) Покупатель дал распоряжение банку о перечислении.
соответствующих денежных сумму на банковский счет, указанный в.
настоящем Договоре либо на иной указанный Продавцом банковский счет в.
соответствии с письменным распоряжением Продавца;
3.4.2. Если до истечения последнего дня срока (первого рабочего.
дня после истечения срока, если срок уплаты приходится на выходной или.
праздничный день) Покупатель получит причитающиеся ему по настоящему.
договору наличные денежные средства из кассы Покупателя;
3.4.3. Если до истечения последнего дня срока (первого рабочего.
дня после истечения срока, если срок уплаты приходится на выходной или.
праздничный день) Покупатель будут оформлены все необходимые кассовые.
документы для расчета наличными деньгами, однако по не зависящим от.
Покупателя причинам Продавцом эти денежные средства получены не будут.
В этом случае причитающиеся Продавцу денежные средства должны быть.
зачислены Покупателем на депонент.
3.5. В случае отказа Продавца от передачи доли Покупателю после.
подписания настоящего Договора либо в случае отказа Продавца выйти из.
состава участников ООО _____________________ (в том числе отказа.
Продавца от подачи заявления о выходе из числа участников ООО),
Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере ___% от стоимости.
доли, определенной в п. 1.2 настоящего Договора. Уплата штрафа не.
освобождает Продавца от выполнения своих обязательств по Договору в.
натуре.
3.6. В случае уклонения Продавца от получения причитающихся ему.
по Договору денежных средств Покупатель вправе внести причитающиеся.
Продавцу денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со ст.
327 ГК РФ.
Примечание: свидетельством уклонения Продавца от получения.
причитающихся ему по Договору денежных сумм будет являться его неявка.
в бухгалтерию Покупателя в срок, указанный в п. 2.1 либо.
непредставление им в указанный срок данных о банковском счете.
4. Конфиденциальность.
4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к.
нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5. Разрешение споров.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между.
сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного.
договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего.
законодательства.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных.
вопросов, споры разрешаются в суде (если продавец – юридическое лицо в арбитражном суде) в порядке, установленном действующим.
законодательством.
6. Срок действия и прекращение договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и.
заканчивается после выполнения принятых на себя обязательств сторонами.
в соответствии с условиями договора.
6.2. Настоящий договор прекращается досрочно:
– по соглашению сторон;
– по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
7. Особые условия и заключительные положения.
7.1. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от.
выполнения своих обязательств по настоящему Договору после его.
подписания.
7.2. Продавец утрачивает право на участие в управлении делами ООО.
_____________________ с момента завершения расчетов.
7.3. Если в течение срока, указанного в п. 2.1 Договора, Продавец.
не подаст заявление о выходе из числа участников ООО ________________,
ООО будет вправе поставить перед Общим собранием участников вопрос о.
выводе Продавца из числа участников на основании настоящего Договора.
при условии если обязательства Покупателя по расчетам за приобретаемую.
долю будут выполнены.
7.4. Продавец имеет право на получение дивидендов за период по.
______________ 20_ года.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны.
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору.
действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и.
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
7.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной.
форме.
7.8. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один.
находится у Продавца, второй – у Покупателя.
7.9. Адреса и платежные реквизиты сторон:
Продавец:
______________________________________________________________________
Покупатель:
______________________________________________________________________
Подписи сторон:
Продавец ______________________
М.П.
Покупатель ______________________
М.П.
АКТ О ЛИКВИДАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
от _____________ 20__ г.
Комиссия в составе: ____________________________________________
(должность, фамилия)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
назначенная приказом (распоряжением) ________________________________
_____________________________________________________________________
от ________________ 20__ г. Nо. _____________, на основании _________
_____________________ осмотрела _____________________________________
(наименование объекта)
год изготовления ______________, дата поступления __________________,
бал, стоимость __________, инвентарный Nо. ______________ и нашла его.
подлежащим ликвидации (разборке) по следующим основаниям:
1. Введен в эксплуатацию в ______________ 20__ г.
(месяц)
2. Капитальных ремонтов произведено ________________.
(количество)
3. Техническое состояние и причины ликвидации __________________
_____________________________________________________________________
4. Количество (вес) и оценка полученных от разборки предметов и.
материалов, могущих быть использованными, и негодных предметов по.
цене лома ___________________________________________________________
5. Заключение комиссии __________________________________________
_____________________________________________________________________
Председатель комиссии.
_____________________
(подпись)
Члены комиссии ______________________
_______________________
_______________________
Акт ревизии наличных денежных средств
от «___»_____________ 20_ г.
находящихся _________________________________________________________
РАСПИСКА.
К началу проведения ревизии все расходные и приходные документы.
на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства,
поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны.
в расход.
(Материально ответственное лицо) ____________________________________
_____________________________________________________________________
Должность Подпись Фамилия.
На основании приказа (распоряжения) от "__"_______ 20__ г. Nо. ______
произведена ревизия денежных средств по состоянию на "__"_____ 20__ г.
При ревизии установлено следующее:
1) наличных денег _______________________________ руб. _________ коп.
2) почтовых марок _______________________________ руб. _________ коп.
3) ценных бумаг _________________________________ руб. _________ коп.
4) _____________________________________________ руб. _________ коп.
Итого фактическое наличие ______________________________________
_____________________________________________________________________
(прописью)
По учетным данным _______________________________ руб. _________ коп.
Результаты ревизии: излишек ________________ недостача ______________
Последние номера кассовых ордеров:
приходного Nо. __________, расходного Nо. ____________
Председатель комиссии.
_____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Члены комиссии.
_____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся.
на моем ответственном хранении.
Материально ответственное лицо _______________________________
«__"___________ 20__ г.
Объяснение причин излишков или недостач _____________________________
_____________________________________________________________________
Материально ответственное лицо ________________________________
Решение руководителя предприятия ____________________________________
_____________________________________________________________________
(подпись)
«__"___________ 20__ г.
|
|
|
|
Скачать 130.78 Kb.